包工不包料消防工程承包合同范本

更新时间:2018-07-06 16:00 找法网官方整理 人浏览

  我们知道一般在承包工程项目的时候,会分全包或者就是只包工不包料的方式,包工不包料,主要就是工程修建的时候的这些用材用料还是有投资商自己提供的,施工单位就是只负责整个工程的修建。那在消防工程当初在承包的时候约定的就是包工不包料,包工不包料消防工程承包合同范本是怎么样的。找法网小编整理以下内容。

  包工不包料消防工程承包合同范本

  发包人(全称):xxxx房地产开发有限公司

  承包人(全称):xxxx消防工程有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致,订立本合同。

  一、 工程概况:

  1、 工程地点:xxxxxxxx开发区

  2、 工程名称: xxxxxxxxx

  3、 工程规模:建筑面积约 xxxxxxxx m2

  4、 承包方式:包工、包料、包干造价、包工程质量、 包安全施工、包消防报建和验收手续及验收相关费用。

  5、承包工期:室内消防工程完工日期指与主楼工程工期同步,以小区室外工程完工后一个月为竣工日期。

  二、消防工程承包范围:

  施工图纸(室内)内的所有消防项目,均属于施工单位承包范围。

  1、室内消火栓系统

  2、自动喷水灭火系统

  3、火灾自动报警及联动控制系统

  4、消防广播系统

  5、消防正压送风系统

  6、上述系统的施工、安装、联动调试。

  7、本消防安装工程只包含室内工程,管线预埋或安装至室外一米止;小区室外消防管网及水泵房相关消防设施、室外自动报警系统、管线等工程均不在此次承包范围内。

  三、合同价款:

  根据施工单位承包范围(图纸内的所有消防项目和验收相关费用)和验收要求,经发包方、承包方双方确认,本工程合同价款采用固定总价(包干),工程合同固定总价为:¥230.00万元人民币(大写:贰佰叁拾万元整),合同固定总价在工程结算时不再作任何调增或调减。

  四、工程要求:

  1、承包方严格按消防部门批复后的施工图纸的设计要求进行施工。

  2、本工程质量要求:达到国家相关的施工验收规范要求,经消防部门验收合格,并取得验收合格证书。

  五、材料设备供应:

  1、主要设备和材料必须是经国家认可的检验机构检测合格的产品,经发包方和监理方认可后方可进场安装。

  2、承包方必须确保所采购材料品牌规格型号与合同附件所列品牌、规格型号一致。

  3、消防工程材料品牌、规格、型号详见合同附件

  六、工程结算:

  1、承包方在消防工程竣工后15天内向发包方递交竣工结算报告。双方按照本合同约定的承包合同进行竣工结算。

  2、施工中如因发包方和设计院要求需要对某些系统进行局部调整或变更,发生增加或减少工程内容,必须凭发包方技术总监签字认可的签证单和设计院的变更单,其变更增加或减少的工程造价执行海南省2000年《海南安装工程定额》及相关取费标准进行计价,并按变更总价款下浮15%后作为消防工程变更增加或减少价款。

  3、工程经发包方、承包方、监理单位、设计单位、文昌市质量监督站及消防主管部门验收合格后,三日内承包方将签证内容编入工程竣工结算报告报发包方,发包方应在15日内审核完毕。

  4、工程结算总价款=固定总价 设计变更增减部分造价

  七、付款方式:

  合同签订后,承包方带资进场施工,第一期工程消防工程施工完成后,发包方在10个工作日内支付第一期消防工程价款的70%;第二期消防工程进度达到50%后10个工作日内付清第一期消防工程款;第二期消防工程完工后10个工作日内支付第二期工程款(合同总价款减去第一期工程已付工程款)的70%;待消防部门验收合格,承包方将消防验收合格证交予发包方并工程竣工结算报告审核完毕后,20个工作日内付至工程结算总价款的97%,留3%质保金,待2年质保期满后20个工作日内一次付清。

  八、竣工验收及保修期确定:

  1、承包方必须保证本合同承包范围内的消防系统调试、开通,经发包方、承包方、监理方预验收合格,发包方提供有关须由本方提供的资料委托承包方在三日内向消防部门提出正式验收申请,由承包方负责组织验收,并经公安消防部门验收合格后该工程视为竣工。

  2、各系统的功能及其性能指标必须达到设计图纸和国家规范要求及验收标准。

  3、工程完工后,承包方必须绘制完备的竣工图,按消防部门规定,整理成套竣工资料、竣工图四份,交发包方一份、总包单位一份、消防局一份、承包方存档一份。

  4、承包方免费为发包方培训消防工程维护管理人员和指导操作。

  5、保修期内,若因发包方管理责任损坏或丢失,所需费用由发包方承担;若因承包方质量责任需要维修,所需费用由承包方承担;若承包方接到通知三天内不到现场处理,发包方有权请其他队伍维修,费用在质保金内扣除,不足部分由承包方支付。

  6、消防工程保修期:按《建筑工程质量保修条例》规定消防工程保修期应为两年。

  九、双方责任:

  一发包方责任

  1、提供堆放器材、工具、加工和生活用地,提供施工用水、用电条件;

  2、负责协调承包方与其他施工单位的关系。

  3、提供本工程的消防施工图肆份及消防报建有关资料。

  4、按合同要求支付工程款。如因资金不到位,工期顺延。

  5、对不属本合同范围以内的其他部分工程,在消防联动调试之前,发包方应督促有关单位单机调试合格,保证消防联动调试顺利进行。

  6、指派该工程现场代表一名,负责有关技术问题处理和组织协调等工作,并正式函告承包方。

  7、消防设备未经消防部门验收合格,发包方不得使用,否则由发包方承担责任。

  8、如因发包方不及时付款,由发包方按本合同约定承担违约责任。

  二承包方责任

  1、受发包方委托,代理消防部门的工程报建、验收等手续,同时承担验收相关费用。

  2、因发包方之过错造成本消防工程无法如期办理竣工验收或无法通过竣工验收,承包方无需承担违约责任。

  3、承包方生活用房、堆放器材工具用房、加工用房、生产用水用电、生活用水用电等所有费用,均由承包方自行承担。生产、生活所需的水、电应单独安装计量表,其费用承包方根据当地水、电供应部门的价格进行结算,水电费用应含其损耗费费。

  4、进场前,确定一名具有中级以上职称的工程师作为项目负责人负责本项目的技术和生产组织管理,并用文字通知发包方。

  5、负责驻地现场工人安全、文明教育,办理劳动用工手续、暂住证等;承包方人员在施工过程中发生任何安全、质量事故,发包方方概不负责,由此产生的一切费用和相关的法律责任均由承包方承担。

  6、承包方在工程施工期间,按图纸要求和施工规范进行施工,不得擅自更改设计图纸。自觉接受发包方、监理方、设计单位、消防部门的监督检查,收集整理各种施工技术资料,确保工程质量。

  7、在施工过程中,所有作业人员不得随处大小便,做到文明施工;保证其它设备和成品不受破坏,保持现场道路畅通,器材堆放整齐,及时清理建筑垃圾,做到工完场清。消防工程在未验收交付给发包方前,承包方有责任有义务进行保护,凡设备损坏、丢失等发包方不承担任何责任和经济损失。

  8、无条件服从发包方的统一协调和组织指挥,确保工程有条不紊、按期竣工。不得与其他施工单位作业人员发生争吵、打架、斗抠现象。

  十、违约责任

  1、发包方如未按本合同约定的金额和时间向承包方支付工程款,每逾期一天,发包方应向承包方给付应付金额万分之二的违约金。

  2、承包方如未本合同约定按期完工并完成竣工验收的,每逾期一天,承包方应向发包方给付合同总价款万分之二的违约金。

  3、承包方如无法办理完成消防部门验收的,应按合同总价款的30%向发包方支付违约金,造成发包方其他损失的,承包方应全额赔偿。

  十一、其它条款

  1、任何与本合同履行有关的书面文件,包括并不仅限于通知、催告函、补充协议等,以邮寄方式送达的,按以下通讯地址交邮之后第五日视为送达日:

  发包人:

  承包人:

  任何一方变更送达地址,应书面通知另一方。

  2、因不可抗力造成一方不能按期履行合同时,工期顺延,延迟时间与不可抗力持续时间相同;造成合同无法履行,本合同终止,双方互不承担违约责任。

  3、双方在合同执行中发生争议,双方应协商解决,协商不成,任何一方可向当地人民法院提请诉讼。

  4、本合同一式四份,双方各执二份,本合同自签字盖章之日生效。

  5、如有未尽事宜,双方可经协商后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  6、保修期满,工程款全部结清,本合同终止。

  发包人(公章) 承包人(公章)

  法定代表人(签字) 法定代表人(签字):

  签订日期:

   年 月 日

  以上就是包工不包料消防工程承包合同范本。在包工不包料的条款在工程的承包范围当中写清楚,建筑工程承包合同不会因为包工不包料就在内容上有多大的差别的。还有其他不清楚的,欢迎上找法网进行专业咨询。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
我的微信零钱被法院冻结了,我也没有提前收到法院的任何通知
微信零钱被法院冻结,没有生效判决未履行情形下,应该是有人对你进行诉讼并保全该账户;若存在有生效判决未履行情况下,是法院执行程序,可以和法院联系,获得实际情况后再
什么病可以办低保?
你好,可以向民政部门工作人员查询
司法机关冻结了我的微信零钱,如何解冻
法院有权利冻结微信零钱。法院可以向相关部门发出协查公函,要求冻结某个微信钱包。法院冻结钱款一般情况下原因有两种,一种是诉讼保全或者诉前保全,第二种就是进入执行程
收到1069的短信说我被立案了,还有立案代码给我,但在微法院找不到我的案子
您好,请问您的具体案情诉求是什么呢,需要做一下详细描述
能不能打电话
你好,一般可以沟通解决
学校月考违法吗
你好,根据学校规定
您好。五保户。异地就医可以报销吗
按照以下流程办理异地就医医保报销:1、申请跨省异地就医备案,通常是这四类人才可以办理,分别是异地安置退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员以及异地转诊转院
新农合报销的材料都递交一个月了,也没到家了调查,是不是不给报销啊?
法律分析:新农合提交报销资料后,一般来说,新农合报销后1-2周报销就到账了。但不排除有百些地方办事拖拉,有些地方报销一个多月都没到账的也有。总之,只要你按照报销