2022最新版工程施工合同补充协议范本

更新时间:2021-12-10 09:09 找法网官方整理 人浏览

  所谓的补充协议是对原合同的补充或者变更,一般要明确约定,如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时,应当以补充协议为准。那么2022最新版工程施工合同补充协议范本?以下就是找法网小编整理的内容,希望对您有所帮助。

  2022最新版工程施工合同补充协议范本

  2022最新版工程施工合同补充协议范本

  发包方(以下称甲方):________法定代表人:________身份证号码:________

  承包方(以下称乙方):________法定代表人:________身份证号码:________

  依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规,结合________省有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于《________》(合同编号________,以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:___________________

  2、工程地点:______________________

  3、工程内容:_____________________

  4、工程承包方式:_______

  5、工程范围

  二、工程期限

  计划开工日期:____年____月____日。(以甲方下发的书面通知的时间为准);

  计划竣工日期:____年____月____日。

  工期总日历天数:____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  三、合同价款及支付方式

  1、暂估合同价款为____________万元(人民币大写:____________.暂估合同价款=综合单价x暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件)

  2、付款方式:按原合同相关条款执行。

  四、补充协议的最终结算

  补充协议所列工程量为暂估工程量,工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准,按原合同计量条款执行。

  五、质量标准及验收

  乙方对承包范围工程质量负有完全责任,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。

  六、争议解决

  1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

  2、本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。

  3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向工程所在地的人民法院提起诉讼。

  七、合同生效

  本合同自_________________________生效。

  八、合同份数

  本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。

  发包人:__________(公章)

  法定代表人:__________(签字)

  组织机构代码:__________

  地址:__________

  邮政编码:__________

  电话:__________

  承包人:__________(公章)

  法定代表人或其委托代理人:__________(签字)

  组织机构代码:__________

  地址:__________

  邮政编码:__________

  电话:__________

  以上就是找法网小编整理的关于2022最新版工程施工合同补充协议范本的内容,工程施工合同补充协议主要是对主合同中未约定的事项进行详细约定,但是同样要双方签字盖章。如果还有其他法律问题的,欢迎上找法网在线法律咨询平台,在线律师会为您进行专业的解答。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
工程补充协议怎么写
协商一致可再行签订补充协议对该补充协商进行变更约定
因设计变更桩型,施工单位与建设单位的原合同不变,补充协议怎样写
建设工程补充协议范本是:写明当事人的基本信息、工程概况、工程承包的范围以及需要补充的内容,明确主合同的正文内容或将主合同作为附件交由双方签字确认署明日期。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
施工过程中,怎么写补充协议呀
可以帮你代写此补充协议
怎样处理妻子出轨和丈夫殴打他
你好,你是男方还是女方
抚养权变更的条件有哪些
一、抚养权变更条件有哪些 1、抚养权变更条件,具体如下: (1)负担抚养义务的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的; (2)负担抚养义务的一方不尽抚养义
2024年两人离婚彩礼钱如何进行处理
离婚彩礼钱法律是按如下规定的:双方可以协商处理,协商不成的由法院判决,如果彩礼钱是结婚登记之前一方取得的,则离婚时归个人所有;如果彩礼是在结婚登记之后取得的,双