发包人违约的索赔有哪些方面

更新时间:2019-08-21 11:20
律师解答

根据《中华人民共和国合同法》第179条的规定,承担民事责任的主要方式有:停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换;继续履行;赔偿损失等具体的方式;因此,发包人违约的情况下,承包人可以做如下索赔:

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必要的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行或者不支付工程竣工结算价款,承包人有权支付价款利息等。

法律依据

《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条

承担民事责任的方式主要有:

(一)停止侵害;

(二)排除妨碍;

(三)消除危险;

(四)返还财产;

(五)恢复原状;

(六)修理、重作、更换;

(七)继续履行;

(八)赔偿损失;

(九)支付违约金;

(十)消除影响、恢复名誉;

(十一)赔礼道歉。

法律规定惩罚性赔偿的,依照其规定。

本条规定的承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。

版权说明:找法网对视频享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
发包人违约应承担的违约责任,签了工程合同但发包人违约了,发包人要承担什么违约责任?
法律分析:发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承
建设工程发包人违约的情况
不管是发包人还是承包人违约,因为违约受有损失的,可以主张违约赔偿。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工程发包人违约的违约金是
工程合同违约金标准一般适用以下原则性规定: (1)合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。 (2)违约金的计算依据是合同总
发包人违法发包将怎么处罚
发包人违法发包将怎么处罚
建筑工程发包与承包
发包人违约解除工程合同违约金
你好,对于合同违约的情况可以要求对方承担强制履行、赔偿损失、支付违约金等责任。
建筑工程发包方违约怎么办
建筑工程发包方违约怎么办
建筑工程发包与承包
我承租400亩耕地,因发包人提前一年违约
起诉申请法院委托鉴定机构。。。
工程合同发包人的违约
违约金根据合同的约定,如协商不成可起诉解决。
中标公示期后如何处理串标
看是否有违法之处
我向乡镇提出信息披露,要求公布征地批准,以生产机关为由拒绝提供。这合法吗?
您好,您可以申请行政复议,同时再次申请信息公开,您有知情权,您是想要获取什么信息呢
我的货款有几年了施工单位就是不给,我只有送货清单
送货单具体内容是什么?是否加盖公章
主讲律师
昌国徽
昌国徽
广东-深圳
擅长:合同纠纷、公司企业、互联网纠纷
11
已帮助
41
视频数
咨询我
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询