能不能起诉对方,有没有法律依据,有没有违背合同的基本精神:

更新时间:2018-12-20 14:23:12
问题描述:
1、我司于2011年签订了一个消防工程合同,合同工期是180天,做到现在都还没有完工,工期延误责任方在甲方(有会议纪要等证据)。但合同中规定:“如因承包人的原因,每延期壹天,承包人向发包人赔偿伍万元,限额为合同价的10%。如延误总工期超过30天的,承包人将按照后续违约责任的有关规定承担发包人的损失;由发包人原因造成的工程延误,承包人只能得到工期顺延的索赔,不得进行费用索赔。”,如果是我们原因造成的延误就要延误一天赔五千。但工期延误造成我司在人工、材料各方面成本增加很多。

2、本地方政府造价管理站颁布了一个文件对税金和公积金进行调整,比我们中标时候费率高了很多,但合同中规定:“承包人在投标报价中应考虑到国家和(或)本市颁布的法律、法规、法令、规章或条例在合同执行期间发生变更而产生的费用增加的风险,合同价款不会因此而整。”但这些是我司不可控及不可预测范围。

3、就以上两点,想请问专家,能不能起诉对方,进行索赔。有没有法律依据,这合同有没有违背合同的基本精神:“公平公正原则”

承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 应按照承包方和发包方签订承包工程合同的约定承担赔偿责任,没有约定或约定不明确时,按照双方的过错责任大小来承担赔偿责任。发包方没有按照约定支付承包费,要求支付,协商不成,诉讼解决。
    2018-12-20 14:18:03
    点赞
  • 签订施工合同,必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”,明确约定合同条款。对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。合同应具备以下主要内容:  
    1.工程名称、地点、范围、内容,工程价款及开竣工日期;  
    2.双方的权利、义务和一般责任;  
    3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法;  
    4.工程质量要求、检验与验收方法;  
    5.合同价款调整与支付款方式;  
    6.材料、设备的供应方式与质量标准;  
    7.设计变更;  
    8.竣工条件与结算方式;  
    9.违约责任及处置办法;  
    10.争议解决方式;  
    11.安全生产防护措施。  1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过,1999年3月15日中华人民共和国主席令第十五号公布,自1999年10月1日起施行的《中华人民共和国合同法》规定:  建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。  施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
    2018-12-20 14:21:26
    点赞
  • 借款合同为要式、实践合同。双方需要订立书面合同签字,订立时合同成立但没有生效,需要借款人交付借款方可生效。如借款人未签字,交付借款钱合同是不成立的;如果借款人交付借款,视为履行主要义务,该借款合同成立且生效。
    参考以下条文:
    一、《中华人民共和国合同法》第一百九十六条的规定,
    借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。
    二、《中华人民共和国合同法》第一百九十七条的规定,
    借款合同采用书面形式,但自然人之间借款另有约定的除外。
    借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。
    三、《中华人民共和国合同法》第二百一十条的规定,
    自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效。
    四、《中华人民共和国合同法》第三十六条的规定,
    法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。
    2018-12-20 14:23:12
    点赞
  • 找法网本地法律顾问
    咨询我
    若问题紧急,可以直接咨询本地法律顾问。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
竞业限制协议能拒签吗
竞业限制协议能拒签吗
劳动合同纠纷 4115
欠条有没有法律依据的,能不能起诉
按实际情况,即使没有打欠条,但是有证据证明的确存在借款事实,让法院根据实际情况及相关法律规定采纳相关的证据的,就可以请求法院判决债务人偿还债务,另外,如果债务人
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
是否可行,有没有违反劳动法,是否可以得到经济补偿?
农民工讨薪涉及什么法律。 一、农民工被拖欠工资涉及的是劳动法及其相关的法律法规; 二、在用人单位拖欠工资的情况下,劳动者
全部4个答案 >
888 人咨询过
去咨询
有没有区别,算不算毁约,这个协议意向书有没有法律效应?
订约定金的设立是为了担保主合同的签订。其特点是: 1)订约定金法律效力的发生与主合同是否发生法律效力没有关系。 主合同指租赁合同。也就是说,承租人虽然没有与房东
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
公司这样处理,是否违背有关法律法规的规定,我如果起诉,是否有足够的法律依据来支撑我的请求。
你好,从理论上讲你的要求是有道理的。但是,有关工龄的规定像这种情况还没有具体意见,所以,你申诉的话风险比较大。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
这是违反了法律的第几条,向法庭提诉,可否要回土地,有没有经济赔偿.
因出差去港,未能给您及时答复,深表歉意。不知您的问题是否已得以解决,有什么法律问题,都可以来电咨询或交流,能为您解决问题助一臂之力,是我们的愿望,欢迎联系(咨询
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
以他人名义买房合法吗
以他人名义买房合法吗
买房攻略 2433
律师解答动态
刚刚
张仁山律师
近期帮助 24986 人
QQ号被盗骗取朋友的钱怎么办
刚刚
李众飞律师
近期帮助 3144 人
您好我是外地人在租赁公司租了一辆出租车我不干了租赁公司也不退我押金合同有效吗
20秒前
张仁山律师
近期帮助 24986 人
火烧田间地头杂草引起火烧火烧荒山坡能有多大责任,地方政府急样处理
2分钟前
金辉律师
近期帮助 6405 人
我这边跟别人合伙投资,合同没签,提前给了意向金后续给了15,现在不想投资了,能让他立马退钱吗?
2分钟前
赖启徇律师
近期帮助 1886 人
未成年实习生工作时间超出八个小时
2分钟前
毕利传律师
近期帮助 57 人
你好想咨询离婚对方不同意
3分钟前
张仁山律师
近期帮助 24986 人
前两天我转让出去一家店但是只给我付了一点转让费说剩下的到规定时间之前给我结清我应该怎么办
3分钟前
谭清明律师
近期帮助 11173 人
未婚先孕,男方不负责,耍无赖,玩消失,怎么办
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询