果园承包协议合同范本

更新时间:2022-05-01 20:10 找法网官方整理 9999+人浏览

  在进行承包活动前,为了明确双方当事人的权利与义务,减少不必要的法律纠纷,双方最好订立承包合同,那么果园承包协议合同范本是怎样的呢?为了帮助大家更好地了解相关法律知识,找法网小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。

  一、果园承包协议合同范本

  发包方:____________________,简称甲方;  

  承包方:____________________,简称乙方;   

  企业经营者:_______________________。   

  甲、乙双方根据______________________________________________,经协商签订本合同。   

  一、承包形式   上缴利润定额包干,超额全留。   

  二、承包期限   自____年___月__日起至____年___月__日止,共___年。   

  三、上交利润定额   

  1.乙方在____年内,上交利润总额为____元。其中,____年____元,____年____元,____年____元。   

  2.超出定额部分的利润,全部留给乙方。   

  3.乙方应根据留利数额,建立生产发展基金,奖励基金和福利基金。三项基金的比例为:_____   

  四、经济技术指标   

  1.________________________________   2.________________________________   3.________________________________   4.________________________________   

  五、技术改造任务:_________________________ ___________________   

  六、承包前债权债务的处理办法:___________________ ____________________________________ _______   

  七、贷款归还办法:_________________________ ____________________________________ _______   

  八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况; 有权_____________________;有权_________ _______   承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务(一)___________________________;(二)___________________________________ _________   

  九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。   企业经营者____为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:________________________________________________________________________  十、违约责任____________________________ ____________________________________ _______   

  十一、对企业经营者的奖惩______________________ ____________________________________ _______  

  十二、争议的解决办法________________________ _______________ 

  十三、其他有关事项_________________________ ____________________________________ _______   

  十四、本合同自___________时起生效。

  合同正本_______ __,副本____________________________   

  附件:1._____________________________      2._____________________________      3._____________________________      4._____________________________      5._____________________________   

  甲方:(公章)            

  乙方:(公章或个人签章)   

  地址:                

  地址:   法人代表(签章):          

  企业经营者(签章):   代理人(签章):          签约日期:  年  月  日          签约地点:   

  〔说明〕承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营者签章)一栏不必填写。

果园承包协议合同范本

  二、建筑工程木工承包合同范本是怎样的

  建筑工程木工承包合同范本是:发包人与承包人条款、木工承包工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。

  三、工程承包合同书范本

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。

  第二条:施工方案

  1、护坡

  (1)基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。

  (2)拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

  (3)完工后做围墙10米左右。

  (4)墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

  第三条:合同工期

  1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

  2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

  第四条:价格及付款方式

  1、工程总承包价为元。

  2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

  3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

  第五条:甲方义务

  1、按合同向乙方拨付工程款。

  2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

  第六条:乙方义务

  1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

  2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

  第七条:施工安全

  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

  第八条:验收

  工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

  第九条:违约责任

  1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

  2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

  第十条:其它

  本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。

  发包单位(甲方)(盖章)

  年 月 日

  授权代理人(签字或盖章):联系电话:

  年 月 日

  承包人(签字或盖章):联系电话:

  年 月 日

  以上就是找法网小编为您详细介绍关于果园承包协议合同范本的相关知识,值得注意的是,合同一经生效即对双方当事人产生法律约束力,因此涉及合同订立,应对合同条文仔细审核。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询找法网,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
请问承包转让果园合同怎么写,我是乙方
合同怎么写需要根据合同双方当事人针对约定的事项进行确定,最好可以委托专业律师代写。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
承包集体果园合同协议书
工程承包合同需要包括以下条款: 1、工程名称和地点; 2、工程范围和内容; 3、开、竣工日期及中间交工工程开、竣工日期; 4、工程质量保修期及保修条件; 5、工程造价; 6、工程价款的支付、结算及交工验收办法; 7、设计文件及概、预算和技术资料提供日期; 8、建设工程施工材料和设备的供应和进场期限; 9、双方相互协作事项; 10、建设工程施工违约责任。
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
职工食堂承包合同需要包括哪些内容
职工食堂承包合同需要包括哪些内容
食堂承包合同 9999+人浏览
工程承包合同的方式有几种
工程承包合同的方式有几种
工程承包合同 9999+人浏览
完整版的工程承包合同范本
完整版的工程承包合同范本
承包合同范本 9999+人浏览
合同有纠纷民警怎么调解
合同争议的调解方式有:当事人按照平等互利、协商一致的原则自行调解;向县级以上人民政府部门提出书面申请,工作人员组织双方当事人进行现场调查调解;向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解;向人民法院提起诉讼,法院进行庭前调解制作书面调解书。法律依据:《民事诉讼法》第一百二十五条<br/> 当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解,但当事人拒绝调解的除外。<br/> 第一百四十五条<br/> 法庭辩论终结,应当依法作出判决。判决前能够调解的,还可以进行调解,调解不成的,应当及时判决。<br/> 《民法典》第五百七十七条<br/> 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
无产权证的房子买卖合同有效吗?
无产权证的房屋买卖合同有效,但买卖当事人对房屋仅享有债权,不发生物权变动的效力。依法登记领取权属证书是物权变动的权利要件,不属于买卖生效要件,是否具有产权证不影响合同的法律效力。法律依据:《民法典》第二百零九条<br/> 不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。<br/> 第二百一十五条<br/> 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者当事人另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询