因疫情造成的工期延误怎么办

更新时间:2020-12-02 17:15 找法网官方整理 人浏览

  我们知道不可抗力需要达到三性的因素即不可预见性、不可克服性和不可避免性。发生的新冠疫情属于我们所说的不可抗力的情形,那么因疫情造成的工期延误怎么办?接下来,找法网小编为大家整理了相关内容,希望可以帮到大家。

  一、因疫情造成的工期延误怎么办

  1、工期延误,因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的,施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。

  2、因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的,施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请,取得建设/监理单位签证。

  3、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失,如停工期间工资、后期赶工费用等,合同有约定的从其约定,没有约定的由建设单位和施工企业协商合理分担。

因疫情造成的工期延误怎么办

  二、不可抗力索赔注意事项

  1、要按照《建设工程施工合同》中约定的时间、程序、接收对象等提出,特别注意《建设工程施工合同》发生不可抗力时发包人、承包人承担规则的约定。

  2、即时发生、即时结束的一次性索赔事件,承包人应当按照相关规定中的“索赔意向通知书”和“索赔报告”的步骤操作。持续性发生的索赔事件,承包人按照相关规定中的“索赔意向通知书”“延续索赔通知”和最终索赔报告“的步骤操作。

  3、索赔意向通知书不需要提交证据,只需要说明发生索赔事件的事由。承包人提出的索赔意向书、索赔报告、最终索赔报告不一定非要使用“索赔”二字,可以是“关于冠状病毒疫情事件损失情况汇报”、 “关于冠状病毒疫情事件损失情况商榷函”、 “关于冠状病毒疫情事件损失情况说明函”等,但内容一定要将事由、费用金额、人员数量、设备数量、材料清单等描述清晰。

  4、索赔报告、最终索赔报告需要证据支持。综合2013版、2017版《建设工程施工合同》通用条款中不可抗力承担规则,承包人一定要收集、保存对自己有利的各种形式证据。

  5、跟索赔报告有关的现场完工情况、现场工人数、工资发放清单、材料数量、设备清单等进行分类统计,并由发包人或监理人员签认并保留原件。索赔意向书、索赔报告务必抄送施工现场监理单位签字确认。

  6、不可抗力事件发生后,承包人也应采取合理措施应对以避免损失进一步扩大,避免因此引起发包人向承包人提出索赔。

  三、发生不可抗力的起因

  不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后,可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭,如必须变更或解除经济合同;也可能导致新的经济法律关系的产生,如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时,与保险公司之间产生出赔偿关系。当不可抗力事故发生后,遭遇事故一方应采取一切措施,使损失减少到最低限度。

  在订立买卖合同时,一般都订有不可抗力条款,其内容包括:不可抗力内容;遭到不可抗力事故的一方,向另一方提出事故报告和证明文件的期限和方式;遭遇不可抗力事故一方的责任范围。如因不可抗力使合同无法履行,则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行,则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事故,当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下,可不负赔偿责任。

  以上是找法网小编为大家整理的关于因疫情造成的工期延误怎么办的相关内容,如果因为疫情的原因造成了工期延误应当按照相关合同的约定进行关于工期的调整以及明确相关损失承担的问题。如果大家还有其他的法律问题需要了解,欢迎咨询找法网。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
单位因疫情原因推迟发工资该怎么办
你好推迟发放工资可以申请劳动仲裁维权
固体废物处理填埋场延误工期,至今尚未开工。 如何写工期延误报告?
工期延误的情形有:<br/> 1、工程量增加;<br/> 2、发包人变更设计;<br/> 3、发包人未按合同约定的期限提供设
最高院工期顺延和工期延误
所谓工期顺延是指承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法律规定或双方约定的某些条件,进而双方就该事件引起的
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
疫情期间工伤签定延期了怎么办
办理工伤保险工期延期应向当地的劳动保障行政部门提出书面申请,按照工作人员的指示填写延期申请表格。遇有特殊情况经报劳动保障行政部门同意,申请时限可以适当延长。
疫情之间工伤签定延期了怎么办
工伤鉴定延期不影响鉴定结果
延误工期赔偿是否含节点工期
应按合同支付违约金,可委托律师做法律顾问
疫情之间工资延期怎么办
你好,先与用人单位协商,协商不成的可以申请劳动仲裁,不服仲裁的可以起诉到法院。
高中的时候,您可以举报吗?
你好,你这边具体是什么情况呢
外地缴纳社保,在当地可以退吗?
领取死亡的相关补偿即可
被开户籍警察可以立案吗
若符合立案条件。公安立案属于职务行为,无需费用
今天被老家的法院电话通知明天开庭
你好,下午不开庭理由是什么呢
打电话问当地派出所有没有为这个人报案过派出所会说吗?
不一定公安人员会根据报案人的讲述,去核实相关情况,用证据说话。报警人的姓名、基本情况以及报案时提供情况的相关笔录将永久保留在案情的卷宗当中。但这种情况不属于案底