追讨工程款民事起诉状范文

更新时间:2018-07-25 16:11 找法网官方整理 人浏览

  近年来我们拖欠工程款的事件频发,那么追讨工程款民事起诉状范文怎么写呢?接下来找法网小编为您解答这个疑惑。

  追讨工程款民事起诉状范文


  起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

  企业性质:集体;经营范围:工业与民用建筑.

  何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

  地址:______县______乡______电话:______________________

  开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

  法定代表人姓名:_________职务:_________

  被告单位(全称): ______市职工教育培训中心

  地址:________市_______ -______路________号

  事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

  诉讼请求:

  责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

  (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

  (二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

  (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

  以上三项合计,共242006.83元。

  事实和理由:

  ______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了 25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

  两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于 ______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

  工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

  从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

  为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

  综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  此致

  XX市XX区人民法院

  起诉单位:XX县建筑工程总公司

  XX公司(盖章)

  XX年X月XX_日

  以上内容就是找法网小编为您整理追讨工程款民事起诉状范文,希望能够帮助到您。如果有其它法律问题有疑惑的,欢迎咨询找法网律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
只写起诉状,好多钱?讨要工程款的!
您好!具体什么情况?要求多少的赔偿
请写份起诉书,讨要工程款
拖欠工程款,如果起诉,除了要提交起诉状以外,还要提交相应的施工合同、施工资料、工程量工程价款方面的诸多证据。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程款纠纷,起诉书怎么写
您好,涉及建设工程纠纷,您可以选择委托律师代书起诉状,一般情况下费用是400元,如果委托律师代理案件的话,需要结合您主张的工程款数额计算律师费,我是律师,可以进
工程款纠纷
工程款纠纷
拖欠工程款纠纷
下载公司文件离职后,是否需要签订保密协议
你好,一般是需要按照你们之间的合同约定的处理
隐名股东能签订股权转让合同吗,有什么样的规定呢
隐名股东能签订股权转让合同。 《中华人民共和国公司法》第七十一条规定,有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 股东向股东以外的人转让股权,应当经
跟人家合伙开店,他跟房东签的合同,我转钱给他,现在想撤资,该怎么处理?
合伙人撤资的规定是: 1、合伙协议约定了财产退还办法的,按其约定; 2、没有约定的,可由全体合伙人协商决定退还实物或退还货币; 3、给企业造成损害的,要扣除损害