建筑施工合同补充协议范本

更新时间:2022-05-08 16:11 找法网官方整理 人浏览

  在签订完施工合同之后,可能又会出现一些情况需要对之前签订的合同再进补充。这时候需要合同有关人员再签订一份补充协议。那么,建筑施工合同补充协议范本是怎么样的呢?为了帮助大家更好地了解相关法律知识,找法网小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。

  一、建筑施工合同补充协议范本

  发 包 人:________

  承 包 人:________

  为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。

  一、 工程概况

  1、工程名称:________

  2.工程地址:________

  3.建筑面积:________

  4.结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

  5.设计单位:________

  6.监理单位: ________

  二.工程内容及承包范围

  1. 外墙面砖改为外墙漆

  2. 客厅推拉门取消

  3. 本工程为满七层,结构找坡

  4. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光

  5. 外墙40 × 40 深灰色栅格取消

  6. 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。

  7. 其余均按原图施工

  三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)

  1.开、竣工日期

  1.1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

  四.付款方式

  本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。

  五.合同生效与终止、争议处理

  1. 除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。

  2. 本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

  3. 本补充协议系《商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。

  4. 本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

  5. 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  银行账号 银行账号:

  签定合同代表: 签定合同代表:

  年 月 日 年 月 日

建筑施工合同补充协议范本

  二、补充协议的内容规定是什么

  (一)一般情况下,补充协议不能涉及主合同约定的主要标的物,不能对主合同进行实质性修改。如果要对主合同进行实质性的修改,其前提是必须符合法律规定事由,例如在合同履行过程中正常的变更或建筑面积等的变化,就可以通过签订补充协议或签证来进行。

  (二)特殊情况下,建筑许可、建筑工程发包与承包、建筑工程监理需要在相关部门备案的合同,以及经过招投标的合同,其条款一般不能在补充协议中随便更改。但是,现实中由于合同双方在主合同签订后往往需要订立一些与原合同不一致(主要是工程价款方面)的补充协议,按照招投标法及最高人民法院的相关司法解释,这样的补充合同中的内容是具有相应效力的,也不能推翻原合同。

  (三)从理论上说,经过备案的以及经过招投标的合同,涉及合同实质性内容的变更签证,应再度进行备案。至于这种备案是否是强制性的,如何进行备案,目前法律上并无新增的管理规定,可以参考当地备案部门的相关要求来决定。

  三、补充协议的效力是否及于整个合同

  补充协议的效力应及于整个合同。

  补充协议是对原合同的补充或者变更,如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突,应当以补充协议为准,但原合同明示不得变更的条款,补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。

  根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。



  对于补充协议的合同来说对它的关注度也要跟签订第一份施工合同一样。以上就是找法网小编的资料整理。希望大家通过阅读以后可以更加清楚了解建筑施工合同补充协议范本是怎么样的这个问题。如果还有其他的法律问题,欢迎咨询,我们会有专业的律师为您提供帮助。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
工程补充协议怎么写
协商一致可再行签订补充协议对该补充协商进行变更约定
因设计变更桩型,施工单位与建设单位的原合同不变,补充协议怎样写
建设工程补充协议范本是:写明当事人的基本信息、工程概况、工程承包的范围以及需要补充的内容,明确主合同的正文内容或将主合同作为附件交由双方签字确认署明日期。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
我要写建筑施工合同,请问怎么写建筑施工合同?
您好,根据您的提问,建筑施工合同主要有以下内容: 1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中
建筑施工合同
你好:按合同约定办理
建筑施工合同
合同有效,按实际施工量计算合同价款。
公司变相辞退如何维权
你好,若劳动关系且有变相辞退凭据,可以申请仲裁
在酒店工作几年。没有社会保障
可以向劳动局监察大队进行投诉
劳动合同能不能规定违约金
劳动合同中能够约定违约金。可以约定违约金的情形主要有两种,即用人单位为劳动者提供专项培训费用,与其约定了服务期限的;或者单位与负有保密义务的劳动者约定了竞业限制
未满18岁上夜班违法嘛
要承担相应的罚款责任
乡镇政府星期五下午上班吗
民政局星期六一般是不上班的。根据我国《国务院关于职工工作时间的规定》,民政局周一至周五上班。民政局是政府主管社会行政事务的职能部门,按照国家法定上班时间上班。法