普通施工合同补充协议范本

更新时间:2022-06-03 12:31 找法网官方整理 人浏览

  在签订完施工合同之后,可能又会出现一些情况需要对之前签订的合同再进补充。这时候需要合同有关人员再签订一份补充协议。那么,普通施工合同补充协议范本是怎么样的呢?接下来找法网小编就带大家详细了解。下面,请看详细介绍。

  一、普通施工合同补充协议范本

  发包方(以下称甲方):

  法定代表人:

  身份证号码:

  风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  承包方(以下称乙方):

  法定代表人:

  身份证号码:

  依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规,结合________省有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于《________》(合同编号________,以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、工程承包方式:

  5、工程范围

  二、工程期限

  计划开工日期:____年____月____日。(以甲方下发的书面通知的时间为准);

  风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  计划竣工日期:____年____月____日。

  工期总日历天数:____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  三、合同价款及支付方式

  1、暂估合同价款为____________万元(人民币大写:____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件)

  2、付款方式:按原合同相关条款执行。

  四、补充协议的最终结算

  补充协议所列工程量为暂估工程量,工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准,按原合同计量条款执行。

  五、质量标准及验收

  风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。

  乙方对承包范围工程质量负有完全责任,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。

  六、争议解决

  1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

  2、本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。

  3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向工程所在地的人民法院提起诉讼。

  七、合同生效

  本合同自_________________________生效。

  八、合同份数

  本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。

  发包人: (公章)

  法定代表人或其委托代理人: (签字)

  组织机构代码:

  地 址:

  邮政编码:

  电 话:

  传 真:

  电子信箱:

  开户银行:

  账 号:

  承包人: (公章)

  法定代表人或其委托代理人:(签字)

  组织机构代码:

  地 址:

  邮政编码:

  电 话:

  传 真:

  电子信箱:

  开户银行:

  账 号:

普通施工合同补充协议范本

  二、补充协议和原协议的法律效力

  一般情况下都写这么一条“本合同未尽事宜经双方协商一致签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。”如果原协议没有特别约定,经双方协商一致签订的补充协议就与原协议具有同等的法律效力,其实实际操作上,“补充协议”的效力往往高于原合同。

  三、补充协议中的义务与权利是不是对等

  补充协议是对购房合同的补充,一般会在补充协议中约定很多合同中没法明说的约定。有些开发商会约定自己的违约责任是月的万分之几,购房者的违约责任变成了日的万分之几,一字之差,违约款就相差30倍。

  以上便是由找法网小编为您介绍的关于普通施工合同补充协议范本是怎样的内容。工程施工合同补充协议一般会包含工程造价、工程款支付、工程交付等方面的内容。若您还有此方面的其他疑问,欢迎咨询找法网律师,律师将为您提供专业解答。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
工程补充协议怎么写
协商一致可再行签订补充协议对该补充协商进行变更约定
施工过程中,怎么写补充协议呀
可以帮你代写此补充协议
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
施工中哪些地方需要签订补充协议?
您好,建议可以聘请一位法律顾问做详细指导
算不算违法,能不能起诉拖欠工资?
劳动者的工资被拖欠的话,要搜集好真实的证据,以便起诉时能够提供有力的证据,有较多人一起讨薪的,可以联合一起进行。
小时工不加班被扣一天工资,否则会受到扣工资的威胁
若劳动者劳动合同中的违约情况,有可能会被扣工资,扣工资是否合法需要结合实际情况而定。
我是一名大学生,老板拖欠工资怎么办
欠工资如何讨薪呢?1、最简单的方法是电话投诉到当地劳动执法监察大队,他们会依据《劳动保障监察条例》依法对用人单位进行监督检查,并责令其支付拖欠的工资。2、还可依
强制执行不和解的后果
法律分析:强制执行的法律后果有三种:一是被执行人有财产可供执行且主动履行生效法律文书确定的履行义务,程序终结;二是被执行人无财产可供执行,只能等待被执行人具有履
合巨公司这个外包公司做10086话务员的,4月1号去填了离职手续。可以申诉吗?
(1).到劳动行政部门举报,通常是劳动管理监察大队;(2).也可以直接申请仲裁,仲裁费用200-300元,如果胜了全部由公司负担;(3).如果对仲裁结果不满意可
请问毕业之前签的劳动合同干一周不干了影响应届生身份吗
法律分析:不影响应届生身份,应届生是看哪年拿到的毕业证和学位证,法律依据:《中华人民共和国劳动法》第十六条劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和
未满18岁上夜班违法嘛
要承担相应的罚款责任