建设工程合同变更的基本程序

更新时间:2021-06-30 11:07:28 找法网官方整理
导读:
工程在高楼耸立的现在随处可见,建设工程合同的签订也是必然,工程涉及的项目大,那么建设工程合同变更的基本程序有哪些呢?建设工程合同变更的条件有哪些?工程合同变更的原因是什么?接下来将由找法网小编为您介绍关于建设工程合同变更的基本程序的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。
建设工程合同变更的基本程序

一、建设工程合同变更的基本程序

1、提出工程变更申请报告。

2、填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。

3、监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。

4、建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。

5、建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。

6、监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。

7、承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议问题,协商解决。

二、建设工程合同变更的条件

首先,我国《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

其次,建设工程合同变更的条件主要有:

1、存在着合法有效的合同关系。

2、合同内容发生变化,如上所述,狭义的合同变更即指合同内容的变化而不包括合同主体的变化。根据《民法典》第470条的规定,合同的内容一般包括标的等八项内容,这些内容的变化即可认为是合同的变更,当然合同的内容可以由当事人自由约定,因此合同其他内容的变化亦可认为是合同变更。但是合同的变更,不得全部改变合同内容或者改变合同的主要内容,否则就不再是合同的变更,而是合同的更新。

3、合同的变更须依当事人协议或直接规定及法院裁决,有时依形成权人的意思表示。如果是双方当事人协商同意变更合同,则必须遵循有关民事法律行为的规定,符合民事法律行为的生效要件;如果是根据法律规定变更合同,则必须根据法律规定的程序和方法变更合同。

4、须遵守法律要求的方式。对合同的变更,法律要求采取一定方式的,必须遵守这种要求。有的合同变更必须经过法院的裁决。如果当事人在合同中约定了合同的变更须采取特定的方式如书面形式,当事人必须遵守这种约定。法律规定,法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。

三、工程合同变更的原因

构成工程变更的事项包括:更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸,增减合同中约定的工程量,改变有关工程的施工时间和顺序,其他有关工程变更需要的附加工作等,能够导致合同内容变更的都属于工程变更的范围。变更的主要原因为:

(一)发包人原因:包含上级行业行政主管部门提出的政策性变更和由于国家政策变化引起的变更,比如08年汶川大地震后,国家对整个建筑行业要求新建的和在建的结构物抗震等级要求提高,在建工程结构物的钢筋配筋率增加、混凝土等级提高、结构物尺寸的变化而引起的工程变更,某铁路工程在建设过程中因国家对该段铁路要求标准的提高,设计速度由190km/h提高到220km/h,引起整个工程的技术标准变化,整个工程引起大的工程变更;发包方根据现场实际情况,为提高质量标准、加快进度、节约造价等因素综合考虑而提出的工程变更,工程规模、使用功能、工艺流程、质量标准的变化,以及工期改变等合同内容的调整,比如发包方根据现场实际情况或地方政府要求新增连接线道路工程,发包方要求比合同工期提前,发包方对装饰装修质量标准要求的提高等等。

(二)设计原因:指设计单位在工程实施中发现工程设计中存在的设计漏项、设计缺陷或需要对原设计进行优化设计而提出的工程变更,或因自然因素及其他因素而进行的设计改变等。因设计原因引起工程变更占工程变更的比例比较多,比如设计单位经常在施工过程中补发设计补充文件,设计变更通知等。

(三)承包人原因:指承包人在施工过程中发现的设计与施工现场的地形、地貌、地质结构等情况不一致而提出来的工程变更。因施工质量或安全需要变更施工方法、作业顺序和施工工艺等。承包人原因提出的工程变更在实际工程项目中也占较大比例,比如结构物基底设计标高要求的地基承载力不够需地基进行补强导致的变更,路基的软土处理范围、处理深度不够需增加的变更,由于临时交通需要增加的临时通行道路、便桥等措施工程的变更等等。

(四)监理原因:监理工程师根据现场实际情况提出的工程变更和工程项目变更、新增工程变更等,或者是出于工程协调和对工程目标控制有利的考虑,而提出的施工工艺、施工顺序的变更。

(五)合同原因:原定合同部分条款因客观条件变化,需要结合实际修正和补充。如因某些客观原因造成原合同签订的部分条款失效或不能实施,合同双反经协商,需对原合同条款进行修正或签订补充合同等。

(六)环境原因:不可预见自然因素和工程外部环境变化导致工程变更。比如因为地震、雪山融化、洪水引起的地质灾害的处理,造成的工程变更等。

建设工程合同因为涉及工程项目,因此需要经过上述流程,不过工程合同变更也是要建立在各方当事人意思表示一致的情况下的。以上便是找法网小编为您带来关于建设工程合同变更的基本程序的相关知识,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问,可以咨询找法网的律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
工程合同内变更跟合同外变更
工程合同变更的条件是:合同的内容发生变化;合同的变更须依当事人协议或直接规定及法院裁决,有时依形成权人的意思表示;存在着合法有效的合同关系;须遵守法律要求的方式
工程合同内变更和合同外变更
工程合同变更的条件是:合同的内容发生变化;合同的变更须依当事人协议或直接规定及法院裁决,有时依形成权人的意思表示;存在着合法有效的合同关系;须遵守法律要求的方式
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工程变更和合同变更的区别
工程变更,一般指的是: 1、合同中所列出的工程项目中工程量的增加或减少(但不包括工程量计算的偏差); 2、取消合同中部分的工程细目的工作(被取消的工作继续由业主
合同变更属于工程变更?
法律分析:合同变更的要件包括: 1.原合同关系成立且有效; 2.合同内容发生非要素的变化; 3.合同变更本身的明确且有效。
建设工程合同
可以调整,二条款不矛盾。
建设工程合同
您好!工程价格结算时可能按此调整。不矛盾,对工程价款的变更和补充。
建设工程合同
要求按照合同约定承担违约责任,合同未约定的,可要求赔偿守约一方因此受到的实际损失。
建设工程合同
违约责任以双方签订的合同约定为依据,如无约定,则以实际损失为依据向法院起诉。
厢式货车改高栏需什么手续
有高栏的货车可以到车管所办理变更登记,改成平板车。法律依据:《机动车登记规定》第十条已注册登记的机动车有下列情形之一的,机动车所有人应当向登记地车辆管理所申请变
承包商的工作单位和职位如何填写?
工作多长时间写多长时间
上司现在不承认单价。口头协议有用吗?
搜集其他证据证明协议内容
个事。我购买了一台二手货车但是原车主把车辆挂靠在一家挂靠公司我不想继续挂靠在这个公司
买车挂靠公司的注意事项如下: 1、挂公司户要看清楚条款,最好找熟人的挂靠公司,最好找知名物流公司挂靠; 2、做好证明记录,不要相信那些专业的挂靠公司,那些专业的
我们只有施工日志和聊天记录,公司不给结算,目前项目完工一年多,只有口头协议,没有签合同,我们是转包的
没签合同可以收集其他证据证明已经履行完工程义务,要求对方需要按照约定支付工程款。比如施工过程中的人员的证言,与对方沟通的有关聊天记录,录音录像等,经查证属实,可
想查询物流公司是不是去正规公司
注册物流公司需要的条件有:1、有经验收合格的运输站;2、有相应的专业人员和管理人员;3、有相应的设备、设施;4、有健全的业务操作规程和安全管理制度;5、法律规定
一般法院2次拍卖流拍会怎么处理,还会第三次降价拍卖吗
你好,根据相关法律还规定,如果第一次司法拍卖流拍,第二次、第三次司法拍卖流拍的起拍价将下降,每次下降幅度不超过20%。
委托研发的无形资产的入账价值如何计量
无形资产评估使用收益法时应当:(一)在获取的无形资产相关信息基础上,根据被评估无形资产或者类似无形资产的历史实施情况及未来应用前景,结合无形资产实施或者拟实施企