建筑安全施工合同范本

更新时间:2022-05-09 14:58:10 找法网官方整理
导读:
建筑安全施工合同范本主要包含了工程项目、施工地址、安全事项、违约责任、解除事由等基本条款内容,合同当事人除了需要注意合同具体条款之外,如果建筑工程合同无效,可以参照约定折价补偿给承包人,也可以请求当事人承担修复费用。
建筑安全施工合同范本

一、建筑安全施工合同范本

为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。

第一条 工程项目:

第二条 施工地址:

第三条 甲方安全责任

(一)开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或相关资料。

(二)甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规章制度的抽考。

(三)乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

(四)甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行操作、施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

(五)发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:

1、 人身伤亡事故;

2、 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

3、 发生厂内火灾、坍塌事故;

4、 发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

5、 施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。

第四条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

(一)乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。    

(二)乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

(三)现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员缴纳工伤保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

(四)乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术培训交底,并在整个施工过程安全、有序的执行,无措施或未交底严禁布置施工。

(五)乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

(六)乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

(七)乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

(八)乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

(九)乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。    

(十)乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。

第五条 违约责任

(一)合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

(二)发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。

(三)乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。

(四)乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。

(五)乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等。

第六条 本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第七条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________   

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________    

_________年____月____日     _________年____月____日

二、建筑工程合同无效、验收不合格时怎么处理

(一)建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

(二)建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:

1、修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;

2、修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。

三、建筑施工合同解除的情形有哪些

(一)承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。

(二)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。

(三)合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

以上就是找法网的小编为您整理的关于建筑安全施工合同范本及其相关内容,相信大家阅读完上述的内容都对建筑安全施工合同范本有了一定的了解,了解相关建筑安全施工合同方面的知识,能够使我们更好的处理自己的合同事务。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询我们找法网的专业律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
个人施工安全合同怎么写
合同怎么写需要根据合同双方当事人针对约定的事项进行确定,最好可以委托专业律师代写。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
如何确保建筑施工安全
如何确保建筑施工安全
建筑工程施工安全
施工安全协议是不是要在施工合同下才成立?我没有施工合同,但签订一份施工安全协议这协议有效吗
只要所签订的合同满足以下要件,那么即使只有一份,也是有效的,另一当事人可以复印一份签字盖章。 (1)合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。 (2)合同
安全文明施工费在施工合同里吗
1、安全文明施工费,按实际调整,不得浮动。 2、采用单价计算的措施项目费,按分部分项工程费的调整方法确定单价。 3、按总价(或系数)计算的措施项目费,除安全文
工程施工合同范本
你好,建议尽快委托律师代书合同,以维护你最大的合法权益,以减少你的法律风险和经济风险。如需法律帮助或有疑问,欢迎你来电咨询或当面咨询。
工程施工合同范本
您好。您可以联系我,加我的QQ。
建筑合同范本
你好,你如果只要范本可以到网上搜,但合同要根据不同情况而定,为使自己合法权益有保障,建议委托律师代书。
建筑工程施工合同范本
如果需要帮助的话可以电话联系我
《招标投标法》是否规定,一家公司的法人是另一家公司的股东
你好,公司是法人格独立的,不能因为两家公司的人员一样,那么就认定为串标,还要看具体情况,但也不排除这种可能
临时牌照该怎么办?可以注销吗?
你好,具体可以询问交通管理部门
招标文件要求三年内不能有骗取中标,中标人有串通投标被行政处罚的记录,能不能投诉他
法律分析:招标人对其骗取中标的行为应负如下法律责任: (1)赔偿损失。 (2)依法追究刑事责任。 (3)罚款。 (4)并处没收违法所得。 (5)取消投标资格。
工程合同问题,一审判决已经下来了因对方不能证明合同签字不是她签的?
二审法官可决定做笔记鉴定。如果是伪证,依法要承担相应的法律责任
西安市施工备案合同的要求有哪些,有没有法律依据
施工备案合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系需要向主管机关报告事由存案以备查考。法律依据: