发包人变更计划造成停工需要承担什么责任

更新时间:2021-04-07 15:05:36 找法网官方整理
导读:
发包人在工程项目占有重要位置,发包人的行为对工程项目的影响会很大,因此发包人如果造成项目停工,权益与责任相等,也要承担相对大的责任,那么发包人变更计划造成停工需要承担什么责任?以下由找法网小编为您解答具体内容吧?
发包人变更计划造成停工需要承担什么责任

一、发包人变更计划造成停工需要承担什么责任

1、做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》第八百零三条规定发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。

2、向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任《民法典》第八百零三条

3、对工程质量、进度进行检查。《民法典》第七百九十七条规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。

4、组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。《民法典》第七百九十九条规定建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。

5、支付价款,接收工程。《民法典》第七百九十九条第十项指出验收合格的,发包人应当按照约定支付价款并接收建设工程。

6、交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。《民法典》第七百九十九条第三项指出建设工程竣工验收合格后,方可交付使用未经验收或者验收不合格者,不得交付使用。

二、发包人的义务

1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。 来源:考试大的美女编辑们

2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

3、组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《民法典》286条行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

三、发包人有哪些权利

1发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时以作业进度质量进行检查

2承包人没有通知发包人检查,自行隐蔽工程的,发包人有权检查,检查费用由承包人负担

3发包人在建设工程竣工后,应根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验票标准进行验收

4发包人对因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,有权要求施工人在合理的期限内无偿修理或者返工、改建。

以上是找法网小编整理的关于发包人变更计划造成停工需要承担什么责任的内容,发包人自身的过错导致项目停工,要承担的责任不仅仅是要赔偿损失,如果还有什么不理解或者遇到什么问题,可以咨询找法网律师,他们会给您专业的建议。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
发包人不支付工程款能停工吗
拖欠工程款属于建筑工程合同纠纷,发包方未按照合同约定履行付款义务的,可以根据建筑工程合同、结算单等证据材料向人民法院提起诉讼,要求判决支付拖欠的款项。
因为对方发包人变更了计划,造成我方设计人需要重新返工,对方是不是应该增付费用?
我国法律没有对设计变更作出明确规定,如果当事人想变更设计方案等合同约定的内容的,应当和对方协商一致进行变更。如果擅自变更的,要赔偿对方因此造成的损失。 根据20
因为对方发包人变更了计划,造成我方设计人需要修改设计,对方是不是应该增付费用?
我国法律没有对设计变更作出明确规定,如果当事人想变更设计方案等合同约定的内容的,应当和对方协商一致进行变更。如果擅自变更的,要赔偿对方因此造成的损失。 根据20
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
因公司原因导致停工,公司应当承担哪些责任
如果公司让你们回去待岗,可以要求支付待岗期间的工资,如果公司长期没活给你们干,可以以单位不提供劳动条件为由被迫和单位解除劳动关系,索要经济补偿金。。
装修公司和我各自需要承担什么责任
工人没有故意或重大过失不承担责任,你要承担赔偿责任,装修公司连带赔偿,由你出医药费
转承包人因工程延误或停工应承担的责任
建议带上书面协议等资料,当面咨询律师,重点是需要收集证据证实你的转包行为合法,以及对方的恶意违约行为,以及造成的损失!
施工单位应该承担什么责任
如果不是职业原因,则单位可不承担责任。
工程承包合作协议的范例文本如何书写?
工程承包合作协议书应该写明下列内容:首先写明承包方与发包方的姓名等具体信息;其次,写明承包内容以及工作地点;写明工程价款的支付以及期限;写明双方享有的权利与义务
2、目前上海的装修公司的增值税率是多少,1、装修工程中的增值税应该由谁承担?
装修公司税金由业主交,可能是合同有约定,有约定按约定的执行。合同没约定的,税金由装修公司承担。税金本身是装修公司自己交付的一项费用,是公司产值后交付给税务部门的
建筑公司把工程给个人个人应如何纳税?
法律分析:建筑工程需要交纳的税费包括:增值税、城建税、教育费附加、印花税、个人所得税、企业所得税、房产税、土地使用税等。法律依据:《中华人民共和国增值税暂行条例
污水处理总承包工程合同标准范本的格式是怎样的,有什么样的规定呢
你好,工程承包协议书格式大体如下:发包单位:(甲方)承包单位:(乙方)甲乙双方经协商就xxx工程事宜达成如下协议:一、工程概况,如工程名称、地点、范围等,二、承
取得房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电等专业中任意1项施工总承包特级资质和其中2项
房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级,不同等级的标准不同。
六十万工程款要交多少税?
您好,关于您问到的工程款税率的问题,这个涉及的税种很多,比如小规模纳税人增值税适用税率为3%,个人所得税税率1%,城建税1%到5%,教育费附加税率3%。
顺成劳务服务部(个体工商户)凭这个自己可承包小型工程吗?(农村自建房)
您好,可以协助处理的,现在的情况是怎么样的。
建筑三级资质可以承包多少造价的单项工程
以单项工程合同造价为标准:单项工程合同造价在200万元以内保证金缴纳数额为壹万元;单项工程合同造价在200-500万元以内保证金缴纳数额为贰万元;单项工程合同造