首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
招标投标
> 问答详情
工程合同工期顺延的情形有哪些
更新时间:2023-12-13 04:34:05
问题描述:
工程
合同
工期顺延的情形有哪些
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
建筑工程律师团队
推荐
已帮助
1387409
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
法律分析:工期顺延的合法情形:
1、工程量增加;
2、发包人变更设计;
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;
4、发包人未按约支付工程款;
5、工程质量鉴定。法律依据:《
中华人民共和国建筑法
》 第六十一条 交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
2023-12-13 04:31:58
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
1121851
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
工程合同工期顺延的情形有:
1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;
2、发包人没有及时向承包人提供施工资金;
3、发包人突然变更施工计划。法律依据:《
民法典
》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2023-12-13 04:32:24
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
202653
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
工期顺延一般包括下列情况:
1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;
2、发包人没有及时向承包人提供施工资金;
3、发包人突然变更施工计划等各种情形。法律依据:《
中华人民共和国民法典
》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2023-12-13 04:34:05
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
工程合同工期顺延的情形有哪些
建筑工程
170
工期顺延哪些情况算合法
建筑工程
445
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程合同工期可以合法顺延吗
建筑工程合同纠纷
2249
贷款到期还不上会是什么后果
金融借款贷款
5
坐牢欠信用卡怎么办
信用卡纠纷
5
坐牢信用卡无力偿还怎么办
信用卡纠纷
5
坐牢信用卡无力偿还怎么处理
信用卡纠纷
5
坐牢了信用卡逾期了怎么办
信用卡纠纷
5
履行费用怎么算
债务追讨
5
相关推荐
可能感兴趣:
呼和浩特律师
太原律师
合肥律师
昆明律师
列表内容
法律列表
法律内容
法律资讯
法律知识
法律内容
律师推荐:
连云港律师
同城律师:
东海县律师
赣榆区律师
灌南县律师
灌云县律师
连云区律师
新浦区律师
海州区律师
其他人在咨询:
工程承包
工程质量纠纷
拖欠工程款
招标投标
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
工程工期的保证书
5869人下载
施工合同工期补充协议
5869人下载
合同工期延期补充协议书
5869人下载
施工合同工期延期的违约条款
5869人下载
律师解答动态
15秒前
天习律所律师
近期帮助 39084 人
借民间货高利息无法按期还,结果曰加日息,我们该如何用法律保卫自己
38秒前
首维律所律师
近期帮助 14301 人
超市买的散装水饺吃了拉肚?怎么维权?
38秒前
周清智律师
近期帮助 21970 人
劳动仲裁后怎样知道对方有没有上诉,法院会不会说
49秒前
安治国律师
近期帮助 80336 人
我车被别人开着逃逸了现在16天了还没个情况我就想早点把车取出来有什么办法
3分钟前
吴昭燕律师
近期帮助 24284 人
您好,我骑摩托车撞到别人,膝盖擦伤,最高赔偿多少
4分钟前
广东桦仁律师
近期帮助 392 人
公司变更主体重新签订劳动合同旧合同需要签作废证明吗
4分钟前
韩佩霞律师
近期帮助 34409 人
你好我想咨询一下谅解书
5分钟前
余联刚律师
近期帮助 112069 人
因设备问题导致产品质量扣员工款合理吗
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询