因不可抗力的原因,施工单位可以获得索赔吗?

　　生活中发生的很多现象都是不可抗力，比如台风、地震、洪水等等自然灾害，还有一些人为的因素，比如战争、罢工等等。那么，因不可抗力的原因，施工单位可以获得索赔吗？下面将由找法网小编为您详细介绍相关内容，希望对您有所帮助。

　　一、不可抗力事件的范围是怎样的

　　根据我国实践、国际贸易惯例和多数国家有关法律的解释，不可抗力事件的范围主要由两部分构成：

　　一是由自然原因引起的自然现象，如火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩等；

　　二是由社会原因引起的社会现象，如战争、动乱、政府干预、罢工、禁运、市场行情等。一般来说，把自然现象及战争、严重的动乱看成不可抗力事件各国是一致的，而对上述事件以外的人为障碍，如政府干预、不颁发许可证、罢工、市场行情的剧烈波动，以及政府禁令、禁运及政府行为等归入不可抗力事件常引起争议。因此，当事人在签订合同时应具体约定不可抗力的范围。事实上,各国都允许当事人在签订合同时自行约定不可抗力的范围。自行约定不可抗力的范围实际上等于自订免责条款。

　　二、因不可抗力的原因，施工单位可以获得索赔吗？

　　不可抗力风险承担：

　　工期损失给予顺延。

　　费用：工程本身的损害由业主承担；人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；所需清理、恢复工作的费用，由业主承担；注：停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。

　　三、如何订立不可抗力条款

　　当事人订立这类条款的方法一般有三种：

　　一种是概括式。即在合同中只概括地规定不可抗力事件的含义，不具体罗列可能发生的事件。如果合同签订后，客观情况发生了变化，双方对其含义发生争执，则由受理案件的仲裁机关或法院，根据合同的含义解释发生的客观情况是否构成成不可抗力；

　　另一种是列举式。即在合同中把属于不可抗力的事件一一罗列出来，凡是发生了所罗列的事件即构成不可抗力，凡是发生了合同中未列举的事件，即不构成不可抗力事件；

　　第三种是综合式，即在合同中既概括不可抗力的具体含义，又列举属于不可抗力范围的事件。

　　以上就是找法网小编为您整理的“因不可抗力的原因，施工单位可以获得索赔吗”的相关内容，我们可以知道，因不可抗力的原因，施工单位是否可以获得索赔是要看造成损失的类型的。若您还遇到其它问题，欢迎上找法网的法律平台，咨询专业的律师。