合同如何签订工期

更新时间:2021-08-10 15:24:31 找法网官方整理
导读:
工期是对整个工程的概括,所有工作都要在工期内完成否则就会违约,所以我们首先应该了解如何正确计算工期,这样才能正确计算工程的进度,才能正确签订合同?接下来找法网小编为大家带来合同如何签订工期的相关法律知识,希望以下的知识对读者有所帮助。
合同如何签订工期

一、合同如何签订工期

工期是指建设一个项目或一个单项工程从正式开工到全部建成投产时所经历的时间,建设工期的计算,一般以建设项目或者单项工程的建设投产年月减去开工年月而算得。一般来说,正确认定工期,涉及开工日期(工期计算的起始点)、竣工日期(工期计算的终点)以及工期顺延的情形等问题。

二、开工日期

开工是指承包人进场开始施工。开工日期,是建设工程工期的起算点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言,开工日期的确定方式有以下几种:

1、合同中约定具体的日期作为开工日期;

2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;

3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;

4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。

当前使用较多的九部委2007年版标准施工招标文件中将开工日期确定为“监理人发出的开工通知中写明的开工日期”。实践中,当事人就开工时间经常发生争议,其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。

在此情形下,应当按照以下原则认定开工日期:

1、承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为开工日期(承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等);

2、承包人虽无证据证明开工日期,但有开工报告的,则应认定开工报告中记载的日期为开工日期。

3、若承包人无任何证明证明实际施工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。

三、竣工日期

竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。

1、以双方确认的日期为竣工日期。

如果双方当事人签字确认了竣工日期,则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的,可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。

2、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合同之日作为竣工日期。《民法典》规定:建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。根据该规定,工程竣工验收合格是发包人支付工程价款、工程交付的前提。所以以竣工验收合格日期作为竣工日期。

3、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

国务院《建设工程质量管理条例》颁布实施后,政府不再参与建设工程竣工验收工作,而由建设单位组织设计、施工、监理等进行验收或自行验收,因而竣工验收的主导权在于发包人。

4、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

根据《建筑法》和《民法典》的有关规定,建设工程未经竣工验收,不得交付使用。然而在实践中,时常发生发包人出于各种原因而在工程未经竣工验收而擅自使用工程的情形。

以上就是“合同如何签订工期”的相关知识,希望大家能够多多了解,如果在以后遇到合法的权益被侵犯的情况,就可以通过法律武器来维护自己的合法权益。如果您还有不懂的问题,可以咨询找法网律师,他们会给您专业的建议。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
合同工期与实际工期法律规定
合同是如何约定的呢!!
施工工期指的是合同工期吗
合同工期指的是建设项目或者建设工程从正式开工到全部建成投产时所经历的时期,一般是用建设项目或者单项工程的建设投产年月减去开工年月。合同工期一般需包括在施工合同的
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
合同工期与实际工期的补偿
法律分析:经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。
顺延工期能否算合同工期
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包
如何签订工程合同
最好聘请专业律师参与。
合同怎样签订
你好,请描述清楚具体情况,欢迎来电洽谈
合同怎样签订
建议书写合同的时间保障自己的权益,不要留下后遗症!希望我的解答对你有所帮助,敬请采纳!建议您考虑委托律师提供专业的法律帮助,便于避免您的法律风险和经济损失,以此
试工期合同如何解除
可以协商解决,不行的话,那么可以到你当地的劳动委员会申请劳动仲裁
一位在建项目的项目经理能否担任另一个项目的技术负责人?这种情况是什么情况下允许的?
你好,根据现行有效的建设部《建筑施工企业项目经理资质管理办法》(建建[1995]第1号文,1995年1月7日颁布施行。)第二十五条规定,项目经理原则只能承担一个
总承包工程如何进行财务审计,有哪些相关规定
审计工程的程序是:填写审计资料交接清单并进行登记,进行审前调查;制定审计方案,草拟审计通知书并签发;对审计程序、质量、进度进行跟踪检查,核对工程项目;登记工程核
上市公司招标不公平如何办
上市公司招标不公平可以向法院起诉。招标活动的公正就具体操作而言就是,按照规则行事,程序要公正,必要操作环节要公开,投诉和质疑要有渠道。招标是一个招标投标行业术语
是否所有促进竞争的协议都是可以鼓励的?
您好,现在是什么情况,协议内容是什么
公司让转外包
劳动合同对双方有约束力,根据工作年限、自身情况权衡
执行标的:1447235是什么意思
执行标的是指人民法院应依据执行根据所确定的给付内容采取相应措施予以执行,非依法定程序不得中止执行或改变、撤销执行根据,不得变更执行标的或停止对执行标的的执行。执