建筑施工合同范本

更新时间:2021-03-24 09:50:21 找法网官方整理
导读:
建筑施工合同是指是指发包方(建筑单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建筑单位交给的施工任务,建筑单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。那么建筑施工合同应该怎么写呢?接下来找法网小编与大家一起了解一下建筑施工合同范本是怎么样的。
建筑施工合同范本

一、建筑施工合同范本

发包人(全称):                              

承包人(全称):                                   

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:                              

2.工程地点:                                

3.工程立项批准文号:                              

4.资金来源:                        

5.工程内容:                    

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

                       

二、合同工期

计划开工日期:                        日。

计划竣工日期:                         日。

工期总日历天数:            天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)                             );

其中:

1)安全文明施工费:

人民币(大写)               (¥          );

2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)               (¥          );

3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)               (¥          );

4)暂列金额:

人民币(大写)               (¥          )。

2.合同价格形式:                            

五、项目经理

承包人项目经理:                         

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1)中标通知书(如果有);

2)投标函及其附录(如果有);

3)专用合同条款及其附件;

4)通用合同条款;

5)技术标准和要求;

6)图纸;

7)已标价工程量清单或预算书;

8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于                 日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份,均具有同等法律效力,发包人执    份,承包人执    份。

发包人:  (公章)             承包人:  (公章)

法定代表人或其委托代理人:  法定代表人或其委托代理人:

(签字)                    (签字)

组织机构代码:                  组织机构代码:           

 址:                   址:                 

邮政编码:                   邮政编码:               

法定代表人:             法定代表人:             

委托代理人:                       委托代理人:                       

 话:                    话:               

 真:                    真:                  

电子信箱:                   电子信箱:                  

开户银行:                     开户银行:                 

 号:                       号:                

二、建筑施工合同中发包人的违约责任

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

三、建筑施工合同解除的情形

1承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。

2发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。

3合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

以上就是找法网小编对建筑施工合同范本及其相关内容的整理,希望可以帮到大家,建筑施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。如果还存在其他法律方面的问题的,欢迎咨询找法网的专业律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
建筑施工合同有哪些
建筑施工合同有哪些
房屋建筑合同
房屋拆除工程承揽合同范本应涵盖哪些关键内容?
房屋拆除合同需明确: 1. 双方基本信息及资质; 2. 详细的拆迁方案和计划; 3. 补偿方式、金额等条款; 4. 异议处理机制。合同应保障双方权益,避免后续
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
房屋拆除施工合同纠纷怎么办?
施工合同争议解决方式分别有:合同双方可以进行协商;协商不成的可以申请调解;调解不成的可以向法院起诉;当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的,可以向仲裁机构申请仲裁。行
房屋拆除承揽合同范本包括哪些内容?
房屋拆迁合同签订需要注意的事项有: 1、拆迁人与被拆迁人的名称、工商营业执照、税务证及其他法定资质证书,该拆迁项目的房屋拆迁许可证、建设项目批准文件、建设用地规
我想咨询一下,施工合同范本
建筑施工工程承包合同范本主要包含以下条款: 1. 发包人与承包人条款 2. 工程名称和范围 3. 施工准备条款 4. 施工组织设计和工期 5. 工程质量和检验
房屋建筑承包合同范本怎么写的
房屋建设承包合同书写的时候应该包括以下内容: 1. 合同双方的姓名、性别、年龄、地址等身份信息; 2. 房屋的地址、范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时
建设工程施工合同范本是怎样的?
建筑工程合同模板主要包括以下内容: 1. 双方当事人基本信息 2. 工程概况 3. 工程施工期限 4. 工程合同总价 5. 工程价款支付方式及时间 6. 工程
建筑物拆除合同范本的内容是什么?
法律分析:建设工程拆迁房屋合同只要不违反法律法规,双方真实意愿表示就会有效,一般包括以下内容:1、双方的基本信息,比如拆迁户具体的地址信息,要具体到门牌号。2、
拆除合同范本的内容在我国是怎样的?
法律分析:解除合同格式内容包括如下: 1、明确双方要终止协议的签订时间及名称; 2、明确终止协议的原因,如因甲/乙方原因,或不可抗力等; 3、明确甲乙双方对已交
建筑施工合同有效条件有哪些
建设工程合同有效条件如下: 1、主体合格,即订立合同的当事人双方都必须具有订立合同的资格。 2、意思表示真实,即合同当事人在订立合同的整个过程中所提出的要约或承
建筑施工合同的范本包括哪些内容?
施工合同包括以下内容:合同双方基本情况、施工工程的范围、施工期限(开工、竣工时间)、工程款金额、工款结算方式、工程造价、技术资料、工程支出费用的承担、质量保证期