承包人已与甲方签订施工合同，但甲方迟迟未移交场地，期间承包人支出的费用可不可以进行索赔？

更新时间：2023-04-18 17:43:05

问题描述：

请问，承包人已与甲方签订施工合同，但甲方迟迟未移交场地，期间承包人支出的费用，可不可以进行索赔？

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

平台法律顾问团队官方
已帮助1729060 人 · 响应时间平均5分钟内

咨询我

要看合同的违约金条款有无约定，如何约定

2021-02-28 21:37:14

点赞
平台特邀律师推荐
已帮助1470142 人 · 响应时间平均2分钟内

咨询我

可以依法要求赔偿金，收集好证据进行！

2021-02-28 21:41:49

点赞
合同纠纷律师团队推荐
已帮助472117 人 · 响应时间平均4分钟内

咨询我

你好!当然是可以索赔的，具体到律所面谈。

2021-02-28 21:44:37

点赞
找法网咨询顾问
已帮助1919870 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容：
1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；
2、工程设计变更导致工期延长的损失；
3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；
4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。

2023-04-18 17:43:05

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

发包人向承包人的索赔包括什么

发包人向承包人的索赔包括什么

我们的项目，由于甲方和甲方之间的合同纠纷，导致我们的合同工程停止工作，如何申报索赔费用，我们的合同还

一、房屋租赁纠纷处理程序 1、已按《条例》、《若干规定》纳入管理的房屋租赁行为发生纠纷的，当事人可以申请房屋管理机关进行调处，未纳入管理的房屋租赁行为发生纠纷

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

施工许可证是甲方还是施工方办理

施工许可证是甲方还是施工方办理

建筑工程施工合同中承包范围一项应如何填写

建筑工程施工合同中承包范围一项应如何填写

你好，律师！我们与甲方签订的总承包合同中只有一个项目，由于甲方已暂停施工283天，能否确定我公司要求

《合同法》第25条规定：“承诺生效时合同成立”;第32条规定：“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。”第33条规定：“当事人采用

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

个人施工工程承包合同范本

个人施工工程承包合同范本

甲方聘请乙方进行房屋装修工程，采用整包约定价格。由于该熟人未签订合同，甲方应在开工前支付工程费用2万

工程欠款怎么办　　 1、明确约定工程款支付期限、逾期利息及调价方法　　工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。如果使用《建设工程施工合同》示范文本的，其第二节

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

是否需要此事负责？（与甲方未签订施工合同，乙方已签订施工合同和安全合同）

你好，在工作中受伤，建议你尽快到劳动部门申请工伤认定。按《工伤保险条例》规定，单位应该在事故发生之日起30日内申报，单位在规定期限内不申报，个人可以在一年内直接

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

现甲方将工程承包给乙方，乙方认为无法施工，丙方不再施工，请问丙方要求甲方赔偿损失！未签合同

需要综合证据来看，根据你描述的情况甲方找丙方赔偿损失有困难。

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

现甲方将工程承包给乙方，乙方认为无法施工，丙方不再施工，请问丙方要求甲方赔偿损失！未签合同

您好，丙方只能找乙方

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

工程分包合同未解除，甲方已与第三方签订合同并施工，是否可以要求第三方停止施工，甲方是否属于欺诈

如造成你的损失，是可以主张赔偿的。

全部7个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民事诉讼执行期限过了怎么办

民事诉讼执行期限过了怎么办

合同还未解除，正与甲方谈后续问题，甲方已与第三方签订合同并进行施工，我方是否可以要求第三方停止施工

如侵害了你的权益，是可以主张赔偿的。

全部5个答案 >

888 人咨询过

去咨询

送外卖和车行签订的合同说不满3个月按照3个月计算

按照民法典规定，合同签订就具有法律效力，双方都应当履行合同，否则应当承担违约责任。你们双方可以协商怎么处理，如果协商不成的，需要根据你们签订的合同约定的具体内容

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

欠钱纠纷律师怎么收费

欠钱纠纷律师怎么收费

抖音带货交了钱，签了合同，但是合同交了钱之后，钱可以回来吗？

你好，根据签订的合同约定处理

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

因欠款纠纷起诉的开庭流程

因欠款纠纷起诉的开庭流程

合同和法律有什么区别？

你好，你指的是什么管理条例

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

判决抵押无效如何处理

判决抵押无效如何处理

手机能不能卖掉

您好，建议协商不成，起诉处理，争取合法权益

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民间欠债不还怎么起诉

民间欠债不还怎么起诉

先签合同还是先交首付怎么决定

先签合同再交首付。合同需明确房屋信息、价格、交付方式等，并约定违约责任。签合同时要仔细阅读条款，确保无误后再交首付。如遇纠纷，可依据合同内容维权。

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我去学了一天不想学，我签了合同，还能退学费吗？

你好，根据你们的协议约定处理

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

就是我兼职然后要求签合同但是我发现本公司和盖章上面的公司不一样是不是假合同

假合同违法，应谨慎处理。若确定合同为假，可拒签并向上级或法律机构反映。若已签署，可寻求法律援助，维护自身权益。

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

被ktv套路去压了1k的押金签了合同，陪酒的小费说一个月才能发

您好，可以协助处理的，现在的情况是怎么样的。

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

刚刚

朗娜律师

近期帮助 1628 人

自书遗嘱有轻度老痴呆，写的自书遗嘱有效吗?自书遗嘱日期比如写1999.6.8有效吗

2分钟前

刘征鑫律师

近期帮助 3478 人

我是叉车司机，上班时不小心把工友的脚压骨折了，我应该承担所有责任吗？

15分钟前

天习律所律师

近期帮助 43343 人

就是我朋友介绍别人跑分然后他没获利被供出来了这会被怎么处罚，跑分金额5000

15分钟前

崔晓文律师

近期帮助 6707 人

伪造私刻人民团体公章5枚，还有个人企业事业单位无数，派出所不作为

17分钟前

邓立庆律师

近期帮助 11362 人

（2024）粤0106民初1427号，怎样查询原告名字?

17分钟前

郑忠琴律师

近期帮助 307 人

拉车门，拉到了6000块，然后被警察抓走了

18分钟前

邓立庆律师

近期帮助 11362 人

今天检察院的打电话给我，没接到，后面打过去没人接听，有没有影响

20分钟前

邓立庆律师

近期帮助 11362 人

同居关系解除

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟