造成工程结算延期的原因

更新时间：2023-02-04 14:02:54

问题描述：

造成工程结算延期的原因

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

平台法律顾问团队官方
已帮助1911841 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

具体情况是什么呢

2021-10-11 10:59:27

点赞
找法网咨询顾问
已帮助341325 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

您好，您可以采用协商或者直接起诉解决

2021-10-11 11:02:22

点赞
平台特邀律师推荐
已帮助1578894 人 · 响应时间平均2分钟内

咨询我

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：
（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
（2）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。
（4）设计变更和工程量增加的。
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
（6）发生不可抗力。
（7）专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

2023-02-04 14:02:54

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

怎么做工程结算

怎么做工程结算

给施工单位工程结算发函

书写工程结算说明的事项如下： 1、写明建设单位、施工单位名称； 2、内容包括：工程项目总价表、单项工程费用表、单位工程费用表等各种明细表以及各种材料、设备增减明

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

工程不结算可不可以仲裁

工程不结算可不可以仲裁

隐蔽工程的验收标准是什么

隐蔽工程的验收标准是什么

工程竣工结算与决算的依据

法律分析：工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算。竣工结算书是一种动

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

工程结算了结算款找谁要

工程结算了结算款找谁要

工程施工和工程结算对冲

建设工程结算纠纷的原因如下： (一)工程量纷争； (二)竣工决算时间的争议； (三)合同违约的争议； (四)材料价格市场波动的问题； (五)总包和分包争议； (

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

工程结算再到工程竣工验收吗

一般都先是进行竣工验收，验收合格之后，完成竣工备案后才能进行竣工结算，最后是决算。因为竣工验收是施工阶段后期，验收合格后就可以交付了。不过，工程结算还有一种进度

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

工地工程完工了，工程结算单也结了，该怎么办

你好：可以起诉解决看证据了

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

如果拒绝支付工程延期造成农民工损失怎么办

你好，看你们具体的合同规定，按合同规定履行，如没有可以协商解决或起诉。

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

工程竣工验收，建设工程由于建设单位规划验收未完成导致竣工验收不能进行，致使施工单位迟迟不能完成该工程

建筑工程工程结算（一）本科目核算企业（建造承包商）根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额。（二）本科目可按建造合同进行明细核算。（三）企业向业主办理工程

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民事诉讼执行期限过了怎么办

民事诉讼执行期限过了怎么办

工程结算中的进度款是否属于结算

当然是不属于结算的，具体案情是什么？

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

合同上写着一式两份，可以吗？

你好需要看合同后确定

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

欠钱纠纷律师怎么收费

欠钱纠纷律师怎么收费

字体不够清晰。有什么问题吗？

你好，协商不成可以起诉

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

因欠款纠纷起诉的开庭流程

因欠款纠纷起诉的开庭流程

销售合同签到别的单位属于什么？

销售合同签到别的单位需谨慎处理。若涉及合同主体变更，应重新签订合同或签补充协议。重新签订需明确新主体权责，签补充协议则需明确变更内容。若办理合同转让，需依法办理

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

判决抵押无效如何处理

判决抵押无效如何处理

合同中能否设定双方互不追究法律责任的条款？

可以设定。但需注意，条款应明确双方互不追究的具体事项、范围及时限，且不得违反法律法规的强制性规定。建议在律师指导下拟定，以确保条款的合法性和有效性。

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民间欠债不还怎么起诉

民间欠债不还怎么起诉

合同不成立的如何解决争议

合同不成立可协商或诉讼解决。协商时明确双方分歧，寻求共识；调解则请第三方协助；诉讼需收集证据，依法起诉。操作时需注意程序合法，保护自身权益。

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我在上城区解放路18号万威科人力资源找工作签了合同并收取我380元的押金干满15次就可退还是否可靠

不可靠。如已签合同并交押金，先与单位协商退还，保留证据；协商不成，向劳动监察部门投诉；如仍无法解决，可提起劳动仲裁或诉讼。

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

直播合同。直播合作协议

直播合同属于劳动合同。劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。直播属于直播人与直播那公司签订直播合同在直播平台上进行直播的，所以属

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

签了合同交了钱没打收据钱能要回来吗？

签了合同交了钱，处理方式有协商、调解、诉讼等。具体选择哪种方式，需根据实际情况和合同内容判断。协商效率高成本低，但可能无果；调解需第三方介入，相对公正；诉讼则具

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

2分钟前

赵红生律师

近期帮助 41708 人

网贷银行卡信息错了导致资金冻结，对方要验证资金，真的能解决吗？

1分钟前

朗娜律师

近期帮助 1772 人

你是那家律所

3分钟前

唐泽栋律师

近期帮助 3322 人

你好，劳动合同三月份到期，后期没给我续签可以仲裁吗

4分钟前

任富律师

近期帮助 2183 人

您好，请问一下，哺乳期单位发工资了，辞职后单位在生育津贴里扣除是对吗

4分钟前

贾正雨律师

近期帮助 16177 人

准备打官司，交了2万费用，没有起诉，也没有出庭，现不想打官司了，2万元该退多少？

6分钟前

钟宇弘律师

近期帮助 3828 人

我朋友威胁我如果不把公司里的钱分一些给他，他就做空公司，我可以起诉他朋友把钱追回来哇

6分钟前

沈阳中盾所律师

近期帮助 26079 人

忽打了110自己回拔之后道歉了，之后没事了吧？

7分钟前

沈阳中盾所律师

近期帮助 26079 人

回迁房购房发票丢失怎么补办

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟