首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
讨薪
> 问答详情
什么情况下,单位可以主张工期顺延
更新时间:2022-11-25 15:28:03
问题描述:
什么情况下,单位可以主张工期顺延
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
劳动纠纷律师团队
推荐
已帮助
1910139
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
存在以下情形,单位可以主张工期顺延:
1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件;
2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。
法律依据:
《
民法典
》(2021年1月1日生效)第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2022-11-25 15:24:21
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
586191
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
以下情况下单位可以主张工期顺延:
1、发包人未按
合同
约定时间提供符合要求的图纸的;
2、发包人未按合同约定支付工程款的;
3、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的;
4、设计变更,导致工程量增加的。法律依据:《
建设工程价款结算暂行办法
》第十条
(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。
(二)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。
(三)工程设计变更确定后14天内,如承包人未提出变更工程价款报告,则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
2022-11-25 15:26:03
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
262915
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
申请工期顺延的手续是:承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知,提供申请工期顺延的缘由与
证据
造成实际影响及损失的证据,经发包人或者监理人签证确认予以顺延。法律依据:《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等
违约责任
。
第五百九十条
当事人一方因
不可抗力
不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。
2022-11-25 15:28:03
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
什么情况下单位可以主张工期顺延
建筑工程
345
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
合同部分条款无效可否主张缔约过失
民法典
339
继续履行合同与违约金是否可以同时主张
民法典
1884
合同无约定,是否可主张违约金
民法典
421
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1060
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
745
工地违规工作的工人被罚款2000元,老板能否从工人工资中扣除?
可以申请仲裁维权
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
520
甲方是否有你的理由直接向工人支付工资
你好,要看合同如何约定才能确定的哦
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
450
法定节假日三倍工资是按照最低工资标准还是实际月薪计算
法定节假日三倍工资的计算方法是,节假日加班工资等于合同中规定的基本工资基数除以21.75乘以300%。法定节假日加班的,工资按日常工资标准的三倍计算,这里的三倍
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
320
暑期工人冒充长期工作,老板不发工资违法吗?
你好,可以申请劳动仲裁
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
350
我饿了么外卖骑手被公司扣了1000多的工资怎么才能拿回来??
如果用人单位有正当理由拖欠工资的,在一定时间内可以适当给予延长时间,一旦超过一定时间可以几时采取措施维权。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
公司欠我们工资不给
可以以此为由解除劳动关系并要求经济补偿金。
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
员工被工厂辞退,保险能在工资里面扣除吗
员工被辞退时,保险费用不应从工资中扣除。常见处理方式是工厂应按规定结清员工工资和社保,保险滞纳金由工厂承担。若工厂违规操作,员工可通过劳动仲裁或法律途径维权。在
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
西宁市最低工资标准是多少
具体得看当地市政府的政策标准
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
昆明律师
合肥律师
法律内容
法律列表
法律资讯
西安律师
律师推荐:
苏州律师
同城律师:
常熟市律师
昆山市律师
太仓市律师
吴江区律师
张家港市律师
姑苏区律师
虎丘区律师
吴中区律师
相城区律师
工业园区律师
其他人在咨询:
工伤索赔
讨薪
无故辞退
劳务派遣
社会保险
调岗降职降薪
劳动仲裁
个人税收筹划
劳动合同纠纷
群体劳资纠纷
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
建设工程施工协议书范本通用版
5869人下载
道路施工劳务合同
5869人下载
承包商履约保函新整理版
5869人下载
建设工程施工合同(普通)新整理版
5869人下载
律师解答动态
刚刚
胡雪峰律师
近期帮助 43168 人
04年出生的当时计划生育紧,报户口时出生证明是07年的,现在实习了省份证的年龄比实际小了4岁
刚刚
朱丽珍律师
近期帮助 5442 人
被拖欠工资怎么走法律程序
刚刚
徐婕律师
近期帮助 73388 人
借10007天后还1700违法吗?算不算高利贷?
刚刚
广东桦仁律师
近期帮助 370 人
你好有个知识产权案子标的高,要全风险模式合作…可以的话可以电联
3分钟前
广东天习律师
近期帮助 85163 人
学校要求去研学,费用稍贵,但不去学分不够,不给毕业怎么办
3分钟前
沈阳中盾所律师
近期帮助 23088 人
我在行车中路边停车位突然倒出一车、往左打方向与左车相碰、这个责任怎么划分。
3分钟前
孙志伟律师
近期帮助 44798 人
我刚满18岁,然后贷了5万块钱,需要打电话给家里人做担保吗?
5分钟前
徐丹律师
近期帮助 1395 人
我我我去年B今年在一煤矿干,但半个十天前办理了离职,现体检发现有听力伤残和尘肺
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询