首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
讨薪
> 问答详情
工期顺延包括哪些情况
更新时间:2022-12-02 12:52:11
问题描述:
工期顺延包括哪些情况
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台特邀律师
推荐
已帮助
965223
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
工期顺延是指承发包双方根据法律及
合同
约定,在出现非承包方原因以及
不可抗力
导致无法正常施工的情况下,双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。
法律依据:
《关于审理建设工程施工
合同纠纷
案件适用法律问题的解释》第十条
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
2022-12-02 12:48:25
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
418251
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
工期顺延一般包括下列情况:
1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;
2、发包人没有及时向承包人提供施工资金;
3、发包人突然变更施工计划等各种情形。法律依据:《
中华人民共和国民法典
》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2022-12-02 12:50:57
点赞
劳动纠纷律师团队
推荐
已帮助
520732
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
工期顺延包括哪些情况:发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;发包人没有及时向承包人提供施工资金;发包人突然变更施工计划等各种情形。
法律依据:
根据2021年1月1日生效的《中华人民共和国
民法典
》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2022-12-02 12:52:11
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
工期顺延包括哪些情况
房产纠纷
3480
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
致使劳动合同终止的情形包括哪些
劳动合同终止
合同终止的情况有哪些
民法典
211
无效合同的情形包括哪些
民法典
423
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1035
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
725
老板和我签了外包协议。(我不明白和劳动合同是什么意思。现在老板不给工资,不管他们怎么维权
我国《中华人民共和国劳动法》第50条明确规定:工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人,不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。农民工讨要工资的方式:1、劳动者可以先和
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
505
拖欠工资我们该怎么做呢?
处理拖欠工资,常见方式有:协商、举报、仲裁、诉讼。选择时,可先尝试与用人单位友好协商;若无果,考虑向劳动行政部门举报;举报无效,可申请仲裁;对仲裁不满,再提起诉
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
440
如果原公司不给开竞业协议的话要怎么做,没同意填竞业协议,今天跟原公司确认离职?
是哪种公司,可以与财务处沟通协商,未果,到劳动局进行起诉
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
310
劳动起诉故意拖欠工资?
拖欠工资的起诉流程如下: 1、准备好起诉状、拖欠工资证明材料等到用人单位所在地或者劳动合同履行地法院进行起诉立案; 2、法院审查后符合立案条件的,予以立案受理;
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
345
在签署了三方协议之后,跑路有工资吗?
你好,依据协议处理
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
您好,我们老板把我的工资攒看看两个月给我,说上税呢
对工资延迟支付问题,常见的处理方式有与老板沟通、保留证据并报告劳动监察部门、寻求律师帮助等。选择哪种方式取决于具体情况。如老板解释合理且能保障权益,可选择沟通解
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
帮别人干活的工资要不回来只有微信语音聊天记录,如何解决
遭遇欠薪,操作如下:一、协商调解,直接沟通解决;二、向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,提供微信语音记录等证据;三、如仲裁不满意,可向法院提起诉讼,要求强制执行。每种
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
帮别人干活的工资要不回来
您好,是帮公司还是帮个人呢?建议及时向劳动仲裁委或者法院追讨。
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
昆明律师
合肥律师
法律内容
法律列表
法律资讯
西安律师
律师推荐:
福州律师
同城律师:
马尾区律师
鼓楼区律师
晋安区律师
平潭县律师
福清市律师
闽侯县律师
仓山区律师
连江县律师
永泰县律师
罗源县律师
其他人在咨询:
工伤索赔
讨薪
无故辞退
劳务派遣
社会保险
调岗降职降薪
劳动仲裁
个人税收筹划
劳动合同纠纷
群体劳资纠纷
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
建设工程施工协议书范本通用版
5869人下载
道路施工劳务合同
5869人下载
承包商履约保函新整理版
5869人下载
建设工程施工合同(普通)新整理版
5869人下载
律师解答动态
刚刚
何江律师
近期帮助 35156 人
贷款签了合同,要我往自己卡里存钱,我没有存,他们说我违约要起诉
1分钟前
党东月律师
近期帮助 982 人
这什么道理?是不是就存在合同欺诈行为,...我该怎么退货退款不承担违约金
2分钟前
沈阳中盾所律师
近期帮助 23047 人
在吗我想咨询一下护士长骂实习生威胁实习生
3分钟前
沈阳中盾所律师
近期帮助 23047 人
签完合同交完钱拿回家之后发现根本做不出来合同上写了中途不做了押金不退这个钱怎么办能要回来吗
4分钟前
余联刚律师
近期帮助 112023 人
请问公司的劳动合同,只盖了公司劳动合同章,这样的合同合法吗?
4分钟前
沈阳中盾所律师
近期帮助 23047 人
成年了去外地不告诉父母可以连系上父母可以报警抓我吗
4分钟前
沈阳中盾所律师
近期帮助 23047 人
财务软件有缺陷,可以投诉到哪个部门
8分钟前
刘斌律师
近期帮助 23926 人
我与老婆的户口在东莞,现在和老婆离婚了,现在想要把户口迁回老家河源,我要怎么把户口迁到老家呢
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询