首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
装修纠纷
> 问答详情
装修公司一直拖延工期,已经延期三个月了,目前电话不接信息不回?
更新时间:2023-08-09 00:38:11
问题描述:
装修公司一直拖延工期,已经延期三个月了,目前电话不接信息不回
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
找法网咨询顾问
已帮助
1085393
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
装修公司拖延工期可以要求公司承担
违约责任
。如果双方能协商赔偿,就自愿协商。协商不成的,可以向人民法院进行起诉,也可以到
仲裁
机构申请仲裁。如果在签订
合同
时未确认延误工期的责任,且双方无法妥协,还可以向消费者协会或装饰行业协会进行投诉。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的 ,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
法律依据:《
中华人民共和国民法典
》
第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2023-08-09 00:36:10
点赞
房产纠纷律师团队
推荐
已帮助
961423
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
装修公司恶意拖延工期的,如果合同约定了履行期限,超出履行期限的,可以以装修公司违约为由要求其承担违约责任;合同没有约定的,可以要求其遵守诚实信用原则,认真履行同,或者收集其拖延工期的
证据
,向法院起诉。
根据2021年实施的《
民法典
》第五百八十二条规定,履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。
对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
法律依据:《民法典》第五百八十二条
履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
2023-08-09 00:36:36
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1471833
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
工期顺延一般包括下列情况:
1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;
2、发包人没有及时向承包人提供施工资金;
3、发包人突然变更施工计划等各种情形。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2023-08-09 00:38:11
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
装修公司拖延工期已经两个月了怎么办
合同纠纷
665
装修找的熟人,装修一半人找不到了,钱差不多付完了,电话不接,微信不回
有没有凭证 约定 什么状况
全部10个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
公司经常拖欠工资不准时发放怎么维权
1185
托欠员工工资长达三个多月不给的如何处理
劳动合同纠纷
140
装修推迟了三个月,现在不接电话,微信也不回,不知该怎么办!
你好,及时报警处理
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
公司不注销3年后会怎样
企业法律顾问
2528
装修推迟了三个月,现在打电话不接,微信也不回,不知怎么办!
延迟交付问题业主维权: 1、协商。双方依靠自身力量,相互妥协和让步,解决纠纷。该方法快捷简便、心平气和,但应以书面方式记载协商内容。 2、调解。由第三方介入促使
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
清洁公司一直拖欠工资,还不接电话
拖欠工资可以搜集证据申请劳动仲裁或者向劳动监察大队投诉。
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
拖欠工程款7万余元,一直打电话不接?
拖欠工程款追讨的办法: 1、首先进行协商处理; 2、协商不成的,可委托律师先行向债务人发送律师函进行催收; 3、催收未果的,可以向人民法院提起诉讼,要求对方还款
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
给私人业主装修房子,业主拖欠工资,电话也联系不上
您好,如果协商不成,有相关证据可以向法院起诉。
全部5个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1640
装修公司延期装修,负责人微信不回,打电话不接。这种情况应该怎么办
装修公司拖延两个月的工期当事人可以催告其在合理期限内履行其义务;如果装修公司逾期不履行,构成违约的,当事人可以通过协商、申请仲裁、或者诉讼等方式要求装修公司承担
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1200
装修公司拿了钱,拖拖拉拉,过了合同期,到现在都不给装门,打电话不接,发信息不回
你好!如有证据可以考虑起诉解决
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
850
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
735
判决抵押无效如何处理
抵押担保
525
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
595
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
武汉律师
同城律师:
武昌区律师
江夏区律师
洪山区律师
青山区律师
江岸区律师
新洲区律师
蔡甸区律师
东西湖区律师
硚口区律师
江汉区律师
其他人在咨询:
房屋买卖
房屋租赁
二手房
开发商违约
业主维权
装修纠纷
房屋产权
小产权房
房屋中介纠纷
小区物权
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
装修公司合同样本
5869人下载
装修公司和中介合作协议书范本
5869人下载
涂料公司与装修公司的合作协议范本最新
5869人下载
装修公司与材料商合作协议书范本
5869人下载
律师解答动态
4分钟前
天习律所律师
近期帮助 41633 人
我在工地干工受伤,能申报吗,我的伤是左跟骨内固定粉碎性骨折,还能申报吗
9分钟前
佟剑锋律师
近期帮助 1958 人
就是家里人车祸受伤三个月了。还是没有恢复好保险公司会继续赔偿误工费营养费吗
9分钟前
张贤恺律师
近期帮助 2899 人
在抖音被骗了
10分钟前
张杰律师
近期帮助 40423 人
我营运大货车次责,对方小车超速逆行主责,36天事故认定才下来,我大货车的停运损失对方怎么陪?
12分钟前
张晨光律师
近期帮助 6081 人
职校把学生的外卖拿走违法吗?
22分钟前
李迎律师
近期帮助 3196 人
期房,未交付,延期,中间更换开发商,可以要求退房吗
28分钟前
李国利律师
近期帮助 486 人
被网络诈骗了怎么办。
32分钟前
天习律所律师
近期帮助 41633 人
我想知道没判之前能不能寄信过去
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询