承包人可以申请哪些施工索赔

更新时间：2023-08-13 10:53:49

问题描述：

承包人可以申请哪些施工索赔

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

建筑工程律师团队推荐
已帮助1954550 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

承包人可以申请的施工索赔有：指令错误造成的损失；未按合同时间提供图纸造成的损失；延期开工或暂停施工造成的损失；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失；对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失；供应的材料设备不合格造成的损失。法律依据：《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2023-08-13 10:51:31

点赞
平台特邀律师推荐
已帮助1620955 人 · 响应时间平均4分钟内

咨询我

承包人可以索赔的施工赔偿有发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。法律依据：根据2021年1月1日起施行的《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

2023-08-13 10:51:54

点赞
找法网咨询顾问
已帮助1430974 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

承包人索赔需要首先提出索赔意向，然后准备索赔资料和正式的书面索赔文件，再由工程师进行审核，最后承包方、发包方、工程师三方进行协商来确定赔偿金额，协商不成的可以起诉或申请仲裁来解决。法律依据：承包人索赔需要首先提出索赔意向，然后准备索赔资料和正式的书面索赔文件，再由工程师进行审核，最后承包方、发包方、工程师三方进行协商来确定赔偿金额，协商不成的可以起诉或申请仲裁来解决。
法律依据：
《中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》第9.2.1项
招标工程以投标截止日前28天、非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
《中华人民共和国建筑法》第十五条
建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

2023-08-13 10:53:49

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。