首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
讨薪
> 问答详情
什么情况下单位可以主张工期顺延呢
更新时间:2023-08-28 18:01:34
问题描述:
什么情况下单位可以主张工期顺延呢
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
找法网咨询顾问
已帮助
191496
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
存在以下情形,单位可以主张工期顺延:
1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件;
2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。法律依据:《
民法典
》(2021年1月1日生效)第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2023-08-28 17:57:50
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
178429
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
单位可以主张工期顺延的情况:
1、发包人未按
合同
约定时间提供符合要求的图纸的;
2、发包人未按合同约定支付工程款的;
3、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的;
4、设计变更,导致工程量增加的。法律依据:《
建设工程价款结算暂行办法
》第十条
(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。
(二)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。
(三)工程设计变更确定后14天内,如承包人未提出变更工程价款报告,则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
2023-08-28 17:58:13
点赞
劳动纠纷律师团队
推荐
已帮助
744574
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
以下情况下单位可以主张工期顺延:
1、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的;
2、发包人未按合同约定支付工程款的;
3、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的;
4、设计变更,导致工程量增加的。法律依据:《建设工程价款结算暂行办法》第十条
(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。
(二)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。
(三)工程设计变更确定后14天内,如承包人未提出变更工程价款报告,则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
2023-08-28 18:01:34
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
工期顺延的条件
建筑工程
4490
用人单位在什么情况下可以延时支付员工工资?
用人单位
12247
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工期顺延及索赔
建筑事故损害赔偿
29504
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1090
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
780
提出离职,公司不发年终奖怎么办?
如果在劳动合同里约定了年终奖而用人单位不发的,属于违约行为,双方可以通过协商解决;协商不成,劳动者可以依法向劳动行政部门投诉;仍然不履行的,直接提起劳动仲裁或者
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
550
拖欠工资的线索反映了结果多久
在追索拖欠工资的时间是: 1、劳动争议申请仲裁的时效期间为一年; 2、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受前款规定的仲裁时效期间的限制。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
475
党内警告处罚是否影响工资的正常进度?
党内警告处分属于对党员的纪律处分种类之一,党内警告处分是不会影响调整工资的,但是受到党内警告处分的党员,在处分期间内不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
330
如何撤诉已经解决了国务院客户端欠薪投诉
你好,根据案情的
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
365
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
昆明律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
石家庄律师
同城律师:
元氏县律师
深泽县律师
无极县律师
新乐市律师
井陉县律师
裕华区律师
高邑县律师
藁城区律师
石家庄长安区律师
辛集市律师
其他人在咨询:
工伤索赔
讨薪
无故辞退
劳务派遣
社会保险
调岗降职降薪
劳动仲裁
个人税收筹划
劳动合同纠纷
群体劳资纠纷
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
建设工程施工协议书范本通用版
5869人下载
道路施工劳务合同
5869人下载
承包商履约保函新整理版
5869人下载
建设工程施工合同(普通)新整理版
5869人下载
律师解答动态
31分钟前
王金璐律师
近期帮助 356 人
妻子过世丈夫能去分娘家财产嘛
35分钟前
王金璐律师
近期帮助 356 人
我的合作方以各种理由拒不履行合同应该怎么办
1小时前
王秋荣律师
近期帮助 23382 人
短信辞退有效吗属于违法辞退吗
1小时前
程先涛律师
近期帮助 6550 人
能不能去看守所门口叫看守所的警察送信啊
1小时前
程先涛律师
近期帮助 6550 人
我是未成年车祸对方全责但是评不上等级所以我的赔偿如果在二次手术处理有影响吗
1小时前
程先涛律师
近期帮助 6550 人
我和孩子爸爸没登记,但是这个月他不给孩子交学费了,现在我该怎么办
2小时前
刘婉律师
近期帮助 245 人
借朋友的车抵押了3万判几年
2小时前
彭霞律师
近期帮助 17119 人
前几天朋友找我借车,然后出了单车交通事故,修车定损6.5万,请问我们责任怎么划分呢
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询