工期索赔的处理原则是什么

更新时间：2023-10-03 03:54:05

问题描述：

工期索赔的处理原则是什么

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

找法网咨询顾问
已帮助1264348 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

工程索赔处理原则：
1、合法性原则，承包商的索赔要求必须符合合同规定，并具备合法、全面、充分和有效的证据；
2、合理性原则，承包商的索赔要求必须合情合理，符合实际情况；
3、实效性原则，承包商必须按照合同规定程序在一定时限内提出索赔；
4、协商处理原则。
《民法典》第八百零七条法律依据：《民法典》第八百零七条
《民法典》第八百零七条
发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2023-10-03 03:51:38

点赞
保险纠纷律师团队推荐
已帮助905705 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

工期索赔成立的条件：
1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；
2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；
3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划；合同双方认可的详细进度计划；合同双方认可的对工期的修改文件；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令等。法律依据：《中华人民共和国民法典》
第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

2023-10-03 03:52:05

点赞
平台特邀律师推荐
已帮助735929 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

工程索赔处理的主要原则是：
（一）合法原则。以合同为依据，处理索赔必须做到有理有据；
（二）合理原则。分清责任，严格审核费用，加强主动控制，减少工程索赔；
（三）时效原则。处理索赔事件时进行时效检查，调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求；
（四）协商处理原则。先行调解，调解不成时行使裁决或判决。法律依据：《民事诉讼法》第一百二十二条
当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。
《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

2023-10-03 03:54:05

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。