甲建筑公司与乙厂就工厂技术改造工程签订建设工程合同。合同约定：竣工后办理工程结算。合同签订后

更新时间：2018-09-13 11:59:45

问题描述：

1995年2月14日，甲建筑公司与乙厂就工厂技术改造工程签订建设工程合同。合同约定：甲公司承担乙厂技术改造工程项目56项。负责承包个项目的土建部分，承包方式按计算定额包工包料，竣工后办理工程结算。合同签订后，甲公司按合同的约定完成该工程的各土建项目，并于1996年11月14日竣工。然而工厂与1996年9月被丙公司兼并，由丙公司承担全部的债权债务，承担工厂的各项工程合同，借款合同及各项协议。甲公司在工程竣工后多次催促丙公司对工程建筑验收并支付所欠工程款，丙公司一直置之不理，既不验收已竣工工程，也不支付工程款。甲公司无奈，将丙公司诉至法院。法院判决丙公司对已完工的土建工程进行验收，验收合格后向甲公司支付所欠工程款。请对以上案情进行分析，并找出法律依据。

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

建筑工程律师团队推荐
已帮助1611611 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条　建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。　第三条　建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：　　
（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；　　
（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。　　因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

2018-09-13 11:53:20

点赞
平台特邀律师推荐
已帮助447474 人 · 响应时间平均5分钟内

咨询我

承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。　　承包人的合同约定或实际竣工时间，均不能作为索要工程款的时效起算时间。索要工程款诉讼时效的起算时间，应当是发包人应当支付而没有支付工程款。工程已经竣工，发包人应支付的是工程结算款。而根据《建设工程施工合同(示范文本)》第
33.1款的规定，承包人应在通过验收后的28天以内向发包人提交竣工结算，根据第
33.3款的规定，发包人应在收到承包人的结算书后的28天内审定并支付，也就是说，承包人实际竣工后的结算期限，应为发包人收到结算书后的28天以内，因此承包人索要工程款的时效，应从发包人收到竣工结算的第29天起算。

2018-09-13 11:57:45

点赞
找法网咨询顾问
已帮助1647950 人 · 响应时间平均2分钟内

咨询我

工程验收内容包括：工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。
1.检查工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成；
2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；
3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况，国外引进设备合同完成情况；
4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况；
5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况；
6.检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格，精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位，工机具、常备材料是否按设计配备到位，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定；
7.检查工程竣工文件编制完成情况，竣工文件是否齐全、准确；
8.检查建设用地权属来源是否合法，面积是否准确，界址是否清楚，手续是否齐备

2018-09-13 11:59:45

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。