砂石料供应合同
购买方(甲方)：
供货方(乙方)
经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。
一、品名及数量：建筑工程中砂、碎石 xx左右。
二、结算单价：中砂及碎石价格由甲方按照台安建筑中楼盘其中三家的综合价格裁定。
三、质量：由检测中心检测合格，产地不限，质量不合格乙方将货物拉回，换质量合格产品。
四、付款方式：工程全部完工后结算，双方约定此合同工程款用金帝华都商品房立体砍块抵顶，房价按售楼处销售价格计算，结算时按面积多退少补。
五、乙方房屋自行出售，其销售价格必须与甲方统一，如因乙方销售价格比楼盘价格低给甲方销售造成影响和损失乙方负责赔偿。甲方有权收回房源。
六、乙方售出的房屋。甲方将按照本公司要求配合乙方客户办理房屋交接及入住。
七、乙方客户如有办理按揭贷款的，甲方将协助乙方客户办理，办理贷款的相关手续及费用乙方客户负责，甲方不承担法律责任。等银行放款时，甲方将贷款付给乙方。
八、供货时间：按照甲方工程的实际情况。甲方要求供货提前五天通知乙方。供货期间乙方对甲方裁定的基础价格不同意的或不按期及时供货，视为违约，自行退场，先期供货费用转为违约金，甲方不负责退还。签订日乙方付合同约定金伍万圆整，若违约此款不退。
九、以上条款双方认真执行，如有未尽事宜，双方协商解决。如乙方不能履行由担保方负责。期间如发生争议，可诉讼至法院。
十、此合同一式两份，一份两页，双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
1、承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
2、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。
3、合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
以上是找法网小编整理的与“砂石料供应合同”的有关法律知识。砂石料供应合同要清晰的说明解除合同的原因，以此一定程度的防范日后的合同风险。希望以上内容能对您有所帮助，若您还有什么法律疑问，建议咨询找法网的专业律师。
