变更索赔是什么意思

更新时间:2021-05-31 09:31:02 找法网官方整理
导读:
在法律上的变更索赔一般是出现在工程合同上面,当在合同实施过程中,因非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的权利要求的时候可以申请索赔,那么今天找法网小编要说的内容是变更索赔是什么意思,我们一起来了解一下吧。
变更索赔是什么意思

一、变更索赔是什么意思

变更是指修正设计图纸中的错误、漏项、增减工程以及为优化设计、方便施工发生的变更。

因修正设计图纸中的错误、漏项和改变结构、增减单项工程致使施工单位增减费用以及为优化设计、方便施工发生的变更。主要有:

1、现场实际施工环境与设计图纸不符,主要表现为地质情况的差异、地面横断面变化、分项工程数量差等;

2、业主基于质量、安全、造价、竣工后使用等原因,要求增减的工程项目,以及为满足环保等要求需增设的工程;

3、应地方政府和当地群众要求需增设的工程。

索赔是指在合同实施过程中,因非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的权利要求。

二、索赔的情况有哪几种

根据发生的原因不同,分六种情况:

1、外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。

2、不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。

3、工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。

4、价格变化:物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。

5、工程保险:施工单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。

6、其他:合同约定的其他索赔条款。

三、建设工程索赔程序

索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向,调查干扰事件,寻找索赔理由和证据,计算索赔值,起草索赔报告,通过谈判、调解或仲裁,最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况,造成工期延误和(或)施工单位不能及时得到合同价款及施工单位的其他经济损失,施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔:

(1)索赔事件发生28天内,各工程师发出索赔意向通知;

(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

(3)工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;

(4)工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该顶索赔已经认可;

(5)当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同,建设单位的反索赔的时限与上述规定相同。

通过上面的文章我们可以知道变更索赔是什么意思,除了要清楚变更索赔的含义以外,我们还要了解一些得到索赔的情况有哪些,在建设工程中索赔程序有多少种,这样对变更索赔的了解就多一点了,如果还有不懂的地方不妨到找法网咨询相关专业的律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
程序变更是什么意思你好,收到法院程序变更是什么意思。
具体什么案件呢?你可以把你的案情描述清楚,这样我好帮助你
工程索赔依据有什么意思
索赔的依据有以下几方面: 1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议等, 2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。 3、施工进度计划和实际施工进度记录、 4、气
不属于变更条件是什么意思
合同变更的条件有,变更的内容明确;变更的主体是具有相应民事行为能力的当事人;当事人之间协商达成一致;变更的意思表示真实合法;并且不违背公序良俗。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
变更申请是什么意思?
变更程序如下:(1)提出变更的要约:用人单位或劳动者提出变更劳动合同的要求,说明变更合同的理由、变更的内容以及变更的条件,请求对方在一定期限内给予答复。(2)承
期限变更是什么意思
什么期限什么期限什么期限
变更承租人是什么意思?
根据租赁合同约定来处理。
六合黑庄不赔钱报警会怎么样
应到公安机关报案,公安机关调查处理。如公安机关不予立案,可向上级公安机关投诉或到当地检察院投诉,由上级部门]督促立案处理,依法要求对方返还货款损失。如对方仍不同
汽车年检必须要交强险单吗
在办理年检时车辆必须要用交强险的保单。除了交强险保单之外,还需要行驶证原件及路桥卡、车主身份证复印件等材料。年检需要按照法律规定的时间去办理,否则车子上不了路。
提前赔偿死亡赔偿金,保险公司赔偿时死者家属不提供材料怎么办?
你们可协商处理,以实际损失计算,协商不成可诉讼解决
无责任赔偿可不可以不赔
无责任赔偿不可以不赔。第三者责任险是无责任不赔。第三者责任险是指被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险车辆过程中发生意外事故,致使第三者遭受人身伤亡或财产直接损毁
伤残鉴定怎么弄
伤残鉴定需要以下程序: 1、携带加盖办案单位公章和办案人签字的伤残评定申请书; 2、携带县级以上医院的诊断证明、评定人的身份证及户籍证明和有关政府部门的说明;
对医疗事故鉴定结束不服怎么办?
法律分析:对医疗事故鉴定结果不服的,可以在收到首次鉴定结论之日起15天时间内,向医疗机构所在地点的卫生行政部门提出再次进行医疗事故技术鉴定的申请。法律依据:《中
成本350对方索要1000,应当赔多少元?
收集证据,建议诉讼或者协商