首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
拖欠工程款
> 问答详情
如果因为大雨造成工期延后两个月,那么承包单位能不能建筑单位索赔工期和费用
更新时间:2022-11-26 12:33:30
问题描述:
如果因为大雨造成工期延后两个月,那么承包单位能不能建筑单位索赔工期和费用
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台特邀律师
推荐
已帮助
714593
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
协商不成,可以起诉解决
2022-11-26 12:33:08
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1034236
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
进行建筑工程工期索赔报应在索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和
证据
。法律依据:《
民法典
》第八百零七条
发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、
拍卖
外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
2022-11-26 12:33:29
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
674645
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
工期索赔的成立条件:
(1)与
合同
对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。法律依据:工期索赔的成立条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。法律依据:《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2022-11-26 12:33:30
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
重新施工延误工期能否索赔
建筑工程
230
签订了装修合同的工期,但没有写工期延误的违约金,能否索赔,已经延误了一个月
装修属于工程类,如果你认为延期是因承包人造成的,你可以依据合同约定向对方提出索赔或要求其承担违约责任。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
施工合同终止后还计算工期吗
民法典
312
合同如何签订工期
民法典
732
暴雨不可抗力工期拖延导致施工现场钢管扣件租赁费增加,建设单位承担么?
你好,你们签订的合同是怎么约定的。
全部5个答案 >
888
人咨询过
去咨询
工期可以重复索赔吗
工程施工承包政策法规汇总
816
提供劳务的施工班组可以索赔工期延误费用吗,但是合同没有约定超出合同工期后如何赔偿,应该怎么办
你好 具体说说详细的情况嗯
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因此导致民工工资支付困难,是否可以根据工程进度款延迟支付的时间要求顺延相同时间的工期?是否可以索赔对
对方的责任造成的当然可以
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
但因天气原因造成物流延误,而造成我们施工工期延误,而造成的损失我们能不能找物流承担
你好,两个问题,一是承运人承担过失责任,天气原因不是承运人的过错,除非承运人运输过程中存在导致物流延误的过失;二是根据预期损失负责论,即便承运人存在过失,但施工
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1645
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1200
他们现在拒绝把它还给我。我该怎么办?
解决拖欠工程款的方法如下: 1、充分运用建设工程价款优先受偿权。 2、提起代位权诉讼。有些发包人往往以对外债务收不回来为借口表示无力支付工程款,对此承包人可
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
850
大包工头没有给小包工头工程款,怎样才能让大包工头给我工程款
解决拖欠工程款的方法如下: 1、充分运用建设工程价款优先受偿权。 2、提起代位权诉讼。有些发包人往往以对外债务收不回来为借口表示无力支付工程款,对此承包人可
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
735
大包工头没有给小包工头工程款,大包工头怎么能给我工程款
你好,要解决工程款纠纷从实体上讲,要对症下药就是根据纠纷的不同类型,采取不同的解决方法。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
525
侵吞钢材工程款15万怎么办
侵吞工程款,可诉诸法律。具体操作:1. 收集证据,证明侵吞事实。2. 起诉并申请财产保全,冻结涉案资金。3. 如发包人有到期债权,可提起代位权诉讼并申请强制执行
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
595
对于工程款支付,国家有哪些规定?
根据你具体情况提问
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
怎么解压在建工程
在建工程纠纷可通过和解、调解、仲裁或诉讼处理。选择时应考虑纠纷性质、双方意愿及成本等因素。和解、调解快速灵活,仲裁专业高效,诉讼则具有法律强制力。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我在柳州做工地!在滨江学府工地有4.8万,万科城有3万多工程款拿不到!
工地工程款一直拖欠不给的,当事人可以先与对方协商,协商不成的,可以申请仲裁或者直接提起诉讼,当事人提起诉讼的,需要准备起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
宜春工程款诉讼费用大概多少
法律分析:诉讼费按照诉讼请求的金额来计算。比如一万元以内的按照50元收取,超过1万元至10万元的部分,按照 2.5%交纳;超过10万元至20万元的部分,按照2%
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
合肥律师
法律内容
法律列表
法律资讯
西安律师
律师推荐:
平顶山律师
同城律师:
宝丰县律师
鲁山县律师
汝州市律师
舞钢市律师
叶县律师
郏县律师
平顶山新华区律师
卫东区律师
石龙区律师
湛河区律师
其他人在咨询:
工程承包
工程质量纠纷
拖欠工程款
招标投标
律师解答动态
5分钟前
赖启徇律师
近期帮助 11392 人
怎么可以查被告人房产车信息
35分钟前
任求学律师
近期帮助 998 人
你好我想要问一个问题
1小时前
张宇律师
近期帮助 8061 人
请问你是深圳本地律师
1小时前
天习律所律师
近期帮助 41639 人
!我方离红绿灯还有3,4米,对方车速过快急刹摔倒,车速50码左右,没有碰撞,我方有责任吗
1小时前
张晨光律师
近期帮助 6105 人
我闲鱼帐号被盗拿来行骗怎么办
1小时前
威法律师
近期帮助 49111 人
你好,涉诈资金1000元嫖娼了,这笔钱要怎么处理
1小时前
张晨光律师
近期帮助 6105 人
我在便利店上班喝水没有给钱算盗窃吗。
1小时前
张晨光律师
近期帮助 6105 人
未成年人开改装摩托车炸街把他车砸了犯不犯法
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询