首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置：
找法网
>
法律问答
>
拖欠工程款
> 问答详情
建筑工程停工后的索赔程序和范围是怎样的，我做一个70平方电房，停工45天怎样要发包要钱？
更新时间：2022-11-30 23:42:14
问题描述：
建筑工程停工后的索赔程序和范围是怎样的，我做一个70平方电房，停工45天，怎样要发包要钱
承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
平台法律顾问团队
官方
已帮助
242585
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
您好，可以诉讼处理
2022-11-30 23:38:11
点赞
建筑工程律师团队
推荐
已帮助
1844082
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
工地停工后进行索赔的期限由双方的
合同
约定。若是没有约定的，双方是可以签订补充协议的，若是不能达成补充协议，那么承包人可以自停工之日起向发包人提出索赔要求。法律依据：《
中华人民共和国民法典
》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2022-11-30 23:40:48
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
1498232
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
建筑工程停工承包人索赔应当向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终的索赔决定。法律依据：《
民法典
》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等
违约责任
。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
2022-11-30 23:42:14
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问？立即咨询律师！
1分钟提问，海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
建筑工程停工承包人怎么索赔
建筑工程
230
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议
立即咨询
律师，并详细描述自身问题，以获得
针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。
工程停工如何索赔
建筑工程
565
工程分包合同无效后 如何结算
民法典
891
项目停工工程款如何索赔
建筑工程施工纠纷
3252
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
930
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
630
关于建设工程竣工日期的判定及其处理方法
认定工程竣工日期的方法是： 1、双方确认竣工的日期； 2、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； 3、承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
450
如何解决石油勘探震坏房屋？
是否造成房子结构性损害，要通过鉴定来确定
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
385
建设项目变更建设主体的法律问题
招投标法等有相关规定
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
275
PPP项目(大部分是软件系统建设)，仅涉及部分外场监控施工，需要办理施工许可证吗
下列工程不需要办理施工许可证： 1、国务院建设行政主管部门确定的限额以下小型工程； 2、作为文物保护的建筑工程； 3、抢险救灾等工程； 4、按照国务院规定的权限
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
300
甲方要求乙方在施工过程中中途离开现场。怎样解决？
依据侵权责任法和司法解释赔偿
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
工程款到了挂靠方账户挂靠房不给支付，我在哪里起诉呢？
您好详细叙述需要咨询的具体问题
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
你好，律尚明法广州咨询服务公司靠谱吗？律尚明法(广州)事务所抖音广告能帮助讨要工资工程款，7万多元要
法律分析：如果协商无法解决，向当地劳动保障监察机构投诉举报或向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。法律依据：《中华人民共和国劳动法》 第五十条 工资应当以货币形式按
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
建筑工程300平方米以下不需申请施工许可中的建筑工程面积具体指的的什么像这样的工程需要办理施工许可证
这个要结合合同约定及工程量的计算方法
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣：
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
昆明律师
合肥律师
法律内容
法律列表
法律资讯
西安律师
律师推荐：
石家庄律师
同城律师：
元氏县律师
石家庄长安区律师
灵寿县律师
赞皇县律师
正定县律师
辛集市律师
裕华区律师
井陉矿区律师
藁城区律师
无极县律师
其他人在咨询：
工程承包
工程质量纠纷
拖欠工程款
招标投标
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本，下载低至
¥9.9
/篇
建筑工程发包承包合同书
5869人下载
最新建筑工程发包合同范本格式
5869人下载
建造师挂靠合同协议范本
5869人下载
新盟食堂承包合同补充协议书
5869人下载
律师解答动态
21分钟前
张俊杰律师
近期帮助 121757 人
农村房产原房主不在，如何办理房产过户
22分钟前
党东月律师
近期帮助 903 人
我的快递中途被损坏了，还被不知情的人签收了
31分钟前
邓立庆律师
近期帮助 10710 人
好友找我借钱不还，又把我微信删掉，有聊天记录证明他借我的钱，怎么不解决，已经付钱了，怎么不解决？
33分钟前
党东月律师
近期帮助 903 人
公司无故辞退员工，如何维权
34分钟前
邓立庆律师
近期帮助 10710 人
你好，请问能给我发一个起诉状的模板吗？我想写一份起诉状
41分钟前
李翠英律师
近期帮助 82850 人
在拼多多买的八宝粥刚吃了一口馊了的
52分钟前
邓立庆律师
近期帮助 10710 人
何双龙律师电话
53分钟前
王倩倩律师
近期帮助 572 人
您好，收定位费用500合理吗？
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问？60分钟无限次追问
立即咨询
