工程分包合同范本

更新时间:2021-05-14 15:33:05 找法网官方整理
导读:
合同是作为市场交易中必不可少的方式之一,能够确定合同双方的权利和义务关系。我们在日常生活中,要清楚认识合同的解除和终止的法律后果。那么,以下内容就是找法网小编为您带的工程分包合同范本。希望对您们有所帮助。
工程分包合同范本

工程分包合同范本

  总包方(甲方):                                          分包方(乙方):_

  地址:_____                                                 地址:_____

  邮码:_____                                                 邮码:_____

  电话:_____                                                 电话:_____

  法定代表人:_____                                       法定代表人:_____

  职务:_____                                                 职务:_____

  依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条  工程项目

  一、工程名称:

  二、工程地点:______

  三、工程编号:_______  施工许可证号:_____  营业执照号:_____

  四、分包工程范围及工程量(附预算书)

  五、分包工程期限______年-___月___日开工,______.年____月____日竣工。

  六、分包工程人工费用-______元。

  七、乙方投入工种及人数_____ 人。

  第二条  工程结算

  按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人__计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。

  第三条  工程质量

  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担:如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负麦赔偿全部工料损失。

  第四条  安全生产

  一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

  三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  第五条  生活管理

  一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。

  二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。

  第六条  分包工程人工费单价

  一、单位工程分包,每预算工日为_____元。实行单方平方米人工费包干,每平方米____元.

  二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为______元。达到合格的每预算工日为___元。实行分项人工费包千每平米______元。

  三、单项分包石、土方工程的每预算工日为______元。

  四、清工每工日为_____元。

  五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为______元。

  六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)_______元。

  七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为_____元。

  八、分包工程费用明细表(一到七项均可列表)

  第七条  材料供应管理

  乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。

  第八条  施工机具

  —、大型工具由甲方负责,保证使用需要。

  二、手工操作工具,由乙方负责。

  三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

  四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

  第九条  现场管理

  一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩蛾工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

  第十条  违约责任

  一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

  二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

  三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

  四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。

  第十一条  附则

  一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第(项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。

  二、本合同一式_份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____备案。

  三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

  四、双方商定的其他条款:

  1、xxx

  2、xxx

  第十二条  合同附件及有效期

  一、合同附件:

  1、工程预算书

  2、xxxx

  二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

  总包单位:____                                             分包单位:____

  法定代表人____                                             法定代表人____

  ____年__月___日                                           ___年___月___日


  认识合同,能够让我们在日常上生活中减少一些矛盾纠纷。合同是以法律形式,规范人与人之间的权利义务关系的一种形式。以上内容就是找法网小编为您们分析的工程分包合同范本如您还有其他法律疑问,欢迎咨询我们律师。


声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
劳务分包合同和工程分包合同
工程承包合同可分为总承包、分项承包、分包、转包、劳务承包和设计-施工合同等方式。
工程分包合同可以再分包工程吗
工程分包合同的法律规定如下: 1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同为无效合同,分包企业应承担与过错相应的损失; 2、工程分包企业
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工程分包人在分包合同效力
承包工程的合同效力认定根据法律规定,只要是依法成立的合同,都应有效。合同成立的条件,一般认为应具备以下条件:    1、订约主体应为双方或多方当事人;   
建设工程合同禁止分包后分包
违法分包合同一般无效。 根据《民法典》第七百九十一条第三款规定,禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结
畫筑工程分包合同范本
建议委托律师拟定合同。
工程承包合同范本
关系到权利和义务,尽可能避免纠纷,建议到律所由律师代书。
工程发包合同范本
还是聘请律师起草稳妥
工程监理合同范本
最好聘请专业律师做些必要的工程项目的了解,审查合同的条款,这样有利于降低风险。而不是一成不变的范本。
公路施工总承包能否做好公路路基路面专业承包工作?
凡具有工程勘察、设计或者施工总承包资质的企业都可以依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。但是,承接施工总承包业务的,必须是取得施工总承包资质的企业
个人承包工程合同必须交个税吗
个人承包工程交税的。因为我国法律规定,每个公民都有缴纳税收的义务。且个人工程所交税金包括营业税、城建税、教育费附加、印花税、个人所得税、企业所得税、房产税、土地
建设工程承包合同专用条款的内容有哪些
建设工程承包合同专用条款的内容有:发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及支付、材料及设备供应、竣工验收
六十万工程款要交多少税?
您好,关于您问到的工程款税率的问题,这个涉及的税种很多,比如小规模纳税人增值税适用税率为3%,个人所得税税率1%,城建税1%到5%,教育费附加税率3%。
顺成劳务服务部(个体工商户)凭这个自己可承包小型工程吗?(农村自建房)
您好,可以协助处理的,现在的情况是怎么样的。
建筑三级资质可以承包多少造价的单项工程
以单项工程合同造价为标准:单项工程合同造价在200万元以内保证金缴纳数额为壹万元;单项工程合同造价在200-500万元以内保证金缴纳数额为贰万元;单项工程合同造
施工单位工程结算是按照10%税率来做,在工程结算款中是否按照实际发生的税率3%进行结算
工程款税率的计算如下:工程结算款1%的个人所得税;工程结算款0.3‰的印花税;工程结算款3%的营业税;营业税1%、5%或7%的城建税;营业税3%的教育费附加。法
但是都是独立法人,我一个项目需要总承包单位做总承包,可以做总承包吗
建设工程总承包单位可以将其承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。