发包人违约解除合同如何清算

更新时间:2021-11-16 07:20:23 找法网官方整理
导读:
我们与发包人签订合同,但是发包人却不履行合同上的条款,违约了,导致我们的合法权益被损害,这时候我们可以要求解除合同,并且让发包人赔偿损失,那么发包人违约解除合同如何清算?以下由找法网编辑为您介绍相关内容。
发包人违约解除合同如何清算

一、发包人违约解除合同如何清算

发包人违约解除合同,发包人是需要根据合同的约定的承担相关的违约责任的。

二、发包人责任是怎样

1、好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。

2、向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。

3、对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。

4、组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。《民法典》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。

5、支付价款,接收工程。

6、交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。

三、发包人承包人可以单方解除合同的情形有哪些

发包人可以单方解除合同的情况,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》作出了规定。

《解释》第八条规定:“承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:

(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;

(二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;

(三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;

(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。”

根据上述规定,发包人解除施工合同的情况包括:

1、承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的。

承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务,发包人即不能实现合同目的,发包人可以解除合同,以保护发包人的合法权益。需要注意的是,发包人解除条件是承包人不履行合同的主要义务,不履行次要义务,不能构成发包人解除合同的义务。不履行主要义务应以造成合同的目的不能实现为判断标准。

2、承包人在合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的。

承包人迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行,承包人已经构成了根本违约,发包人可以解除合同。

3、已经完成的建设工程质量不合格,承包人并拒绝修复。

建设工程质量不合格,建筑工程不能使用,承包人构成违约,承包人应当修复,承包人拒绝修复,那么承包人构成根本违约,发包人可以解除合同。

4、承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包。

承包人非法转包,违法分包属违法行为,该行为无效,严重损害了发包人的合法权益,致使发包人的合同目的不能实现,发包人有权解除合同。

根据上述分析我们可以了解到,发包人违约解除合同,发包人是需要根据合同的约定的承担相关的违约责任的。以上便是找法网编辑为您找到的发包人违约解除合同如何清算的相关内容。如果有其它的疑问,欢迎咨询找法网律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
工程发包人违约的违约金是
工程合同违约金标准一般适用以下原则性规定: (1)合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。 (2)违约金的计算依据是合同总
土地发包人能否单方解除合同
有下列情形之一的,可以解除承包土地合同: 1、经承包及发包方双方协商同意,在不损害国家及其它人利益的情况下,承包方自愿放弃承包土地的; 2、承包方在承包期内违反
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
发包人单方解除合同后果
承包人可请求解除建筑工程合同的情形: 1、发包人未按期支付工程款造成违约,且符合承包合同中约定的承包人有权单方面解除合同的条件; 2、发包人提供的主要建筑材料、
违约人如何解除合同,如何解除合同不违约.
您好!需要看您合同上的约定
发包人违约解除工程合同违约金
你好,对于合同违约的情况可以要求对方承担强制履行、赔偿损失、支付违约金等责任。
违约人如何解除合同,和解除合同的违约金。怎么能要出来?4.怎么解除合同还不违约?
社保要通过劳动检查执法,责令用人单位缴纳。工资和奖金可以通过劳动仲裁索要。除用人单位为员工提供了培训外,约定劳动者向用人单位支付违约金的合同约定都是无效的。希望
违约人如何解除合同,应该怎样解除合同
你好,具体是什么合同呢?
我在一家婚纱摄影工作室付了1000元定金。说预约表上写的押金不能退。我想问一下这种情况能不能收回押金
法律分析:押金不一定能退,要确定是定金还是订金。所以大家交押金时一定要慎重。定金是指在合同订立或在履行之前支付一定数额的金钱作为担保的担保方式。法律依据:《中华
报了驾校现在不考了是先退钱还是先注销
一般交了钱后,驾校就不可能轻易退钱了。已经报名参加考试了,中途又不想考了,相当违约了,是需要缴纳违约金的。根据考到哪个科目,可以跟驾校协商,应该还是可以退还一部
法院误导签订的调节协议能反悔吗
一、法院调解协议签字后不能反悔。双方达成调解协议后,法院会出具调解书,加盖法院印章,并送达双方当事人该调解书才生效。如果仅仅是达成协议未签署调解书,法院应该及时
你好,这边租房房租是1700押2付1,房东收了1700定金,后来我不想租了,定金能退多少?
如你所述,房屋定金不好退回,现在人们基本都有法律常识,站在法律制高点的,更是理直气壮。如想取回,目前来看有两种当时,一是和对方协商;二是和对方协商,房屋租赁期内